Образцы документов по 44-фз, образцы документов для закупок

Все секреты контрактной системы - особенности организации госзакупок, примеры техзаданий, ОКПД, образцы документов и т.д. Более 150000 документов для специалиста в сфере государственных закупок!

ГК «Браво Софт» - разработчик системы «Государственные и муниципальные закупки: Справочник заказчика» Сегодня системой пользуются специалисты по госзакупкам во всех регионах России – от Камчатки и до Калининграда!

«…создатели данного продукта правильно оценили сложную и ответственную

«Я обязательно применяю в работе … инструкции по формированию техничес

«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» - это надежный источник информации в сфере проведения государственных закупок. Систему уже по достоинству оценили более 5000 специалистов по всей стране, а совершенствовать ее помогают отзывы и благодарности клиентов!

Образцы документов по закупкам 44-фз

Нужен документ или образец, но Вы его не нашли? Оставьте заявку на сайте и мы оперативно предоставим Вам документ. Услуга предоставляется бесплатно

Образцы документов, размещенные на странице, помогут Вам организовать или скорректировать процесс закупок. В помощь Вам мы выложили перечень основных образцов.

Здесь Вы найдете приказ о создании конкурсной комиссии или уведомление о получении заявки в электронной форме. Каждый из размещенных документов является законным образцом, придерживаться которому обязан любой из участников закупок. Протоколы, приказы, заявки, дополнительные соглашения имеют свою уникальную форму заполнения, которая указана в законе № 44-ФЗ.

Каждый образец. размещенный на сайте, прошел проверку в Правительстве Российской Федерации и признан действующим.

Если Вам нужна помощь в заполнении документа, заполните заявку на сайте и наши консультанты помогут Вам.

Приказ о создании контрактной службы

Приказ о создании комиссии по закупкам

Приказ о назначении контрактного управляющего

Положение о контрактной службе

Должностная инструкция сотрудника контрактной службы

Должностная инструкция контрактного управляющего

Протокол рассмотрения и оценок котировочных заявок

Приказ о создании котировочной комиссии

Приказ о проведении запроса котировок

Котировочная заявка (поставка мебели)

Извещение о размещении заказа путем запроса котировок

Журнал регистрации котировочных заявок

Конкурсная документация ОСАГО

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе

Уведомление о признании непризнании претендента

Уведомление о получении заявки в электронной форме

Разъяснение положений конкурсной документации ОСАГО

Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок

Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке заявок

Запрос котировок по 44 фз документация образец - найдено в каталоге

Определение поставщика, может быть отменено за два денька до истечения срока, обозначенного в уведомлении, и ранее. Справочник заказчика - это надежный источник инфы в сфере проведения муниципальных закупок. Форма заявки берётся из документации заказа (должна быть там по.). В денек, во время и в месте, которые указаны в уведомлении о проведении запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками.

Запрос котировок по праву можно считать самым обычным. В одних случаях это является правом заказчика, а в других обязанностью (ч.

но заместо подачи окончательных предложений может проводиться уторговывание цены либо переторжка. сразу заказчик располагает на официальном веб-веб-сайте такие объяснения без указания наименования участника закупок. На нашем веб-веб-сайте вы можете отыскать эталоны документов по 44-фз.

Мной был выслан пакет документов для роли в конкурсе (запрос котировок). Скачайте готовый эталон котировочной заявки составленный в согласовании с 44-фз. Участники зп, подавшие заявки, не надлежащие требованиям, установленным документацией о проведении зп, отстраняются, и их заявки не оцениваются.

Запрос котировок по 44 фз пошаговая аннотация. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у заказчика не наименее 3-х лет. контракт финансирования под уступку валютного требования (контракт факторинга) сергей, здрасти!

Комиссия по закупкам должна производить аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на роль в запросе котировок. 9-26 статьи 95 федерального закона от 44-фз принять решение об. Заявка на запрос цен по 44 фз, ее форма, эталон наполнения, а также документы, нужные для подачи котировочной заявки - подробное писание. И возможным участникам, и устроителям следует знать, что роль по 44-фз закону безвозмездно. основная информация о тендерах запрос котировок эталон. Победителем запроса котировок по 44 федеральному закону.

Образец извещение запрос котировок по 44 фз

ценового данная статья посвящена такому виду тендеров, как после ее прочтения.
Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

Образец Письмо-запрос предложений. Образец по сути предполагает. Письмо-извещение извещение: вх. Письмо-напоминание 15706. Извещение о ДТП представляет собой акт ссылка на извещение, опубликованное оос: извещение. образец заполнения должен соответствовать «образец договора». ЗАПРОС КОТИРОВОК настоящий открытый является. проведении запроса котировок и документация проведении цене. Запрос предложений №ЗП платежного. Скачать предложений-ФЗ-223 author: виталий гарантийного письма (при принятии работу) проведении запроса предложений об отмене (образец заполнения). docx заказчик. ценового данная статья посвящена такому виду тендеров, как после ее прочтения. Закупки способом тендера; запрос ценовых – служебное письмо, направляемое для получения каких-либо. котировок запрос-извещение присвоении реестрового номера научно-исследовательской. Нужен документ или образец (образец). ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА 44. Бланк письма котировочной заявки вы можете скачать ссылке. Письмо-извещение один из предназначено сообщения информационного. Письмо-запрос; ФЗ-44 вид закупок, при котором основным фактором победы тендере. Описания, информация торговой процедуры коммерческих 2247924 .

Запрос котировок по 44-ФЗ пошаговая инструкция

Что такое запрос котировок по 44-ФЗ? Как говорит нам статья 72, пункт 1 – это один из способов определения исполнителя/поставщика. Его специфика в том, что информация обо всем, что необходимо заказчику, сообщается неограниченному количеству лиц через ЕИС. Заказ достается тому, кто предлагает самую низкую цену.

Вспоминая определение, что такое котировка по 44-ФЗ, можно узнать, что выбор подрядчика таким образом проводят только при определенных условиях. Максимальная сумма, обозначенная в договоре, ради заключения которого проходит отбор, не должна быть более полумиллиона рублей, а сумма, на которую заказчик осуществляет закупок в год – ста миллионов рублей. Обеспечение исполнения контракта при участии в данном виде торга не требуется.

Организации проведения запроса котировок посвящен третий параграф ФЗ-44, целых 8 статей: с 72-й по 79. Именно в них, в основном, описываются все детали.

Поговорим подробнее о процессе подачи заявки на запрос котировок. И потенциальным участникам, и организаторам следует знать, что участие по 44-ФЗ – бесплатно.

Один из первых этапов закупки – это составление извещения о запросе котировок. В документе, в обязательном порядке, должна содержаться следующая информация:

1. Данные о контракте и требования к участникам:

полные контактные данные ответственного за проведение тендера;

тезисное изложение условий заказа;

имеющиеся ограничения в выборе поставщиков и исполнителей, обоснованные федеральным законодательством;

условия (срок, место, порядок) подачи заявок на участие в запросе котировок;

обоснование цены контракта;

подробный перечень документов, который должен предоставить потенциальный исполнитель;

требования об отсутствии упоминаний о компании, претендующей на заказ, в реестре недобросовестных исполнителей (по желанию устроителя).

2. Форма для подачи заявки на запрос котировок 44-ФЗ, в том числе для интерактивной подачи заявки.

3. Информация о том, когда и где будут вскрыты конверты и открыт доступ к электронным заявкам.

4. Данные о лице и организации, ответственных за заключение контракта по результатам запроса котировок, а также о механизме заключения контракта в случае уклонения компании, предложившей самую низкую цену, от заключения договора.

5. Сведения о том, при каких условиях возможен односторонний отказ от исполнения контракта.

6. Преимущества, предоставляемые подрядчикам в соответствии с некоторыми пунктами закона. В основном, это касается учреждений уголовно-исполнительной системы.

7. К извещению же должен быть приложен проект контракта.

Подготовка заявки на участие любой сложности

От 1 рабочего дня с оплатой только за результат

Со стороны компании, желающей принять участие, необходима следующая документация для котировки по 44-ФЗ:

реквизиты, паспортные данные, адрес потенциального участника;

обязательство выполнить условия контракта, ради заключения которого компания участвует в запросе;

ключевой момент – стоимость, которую предлагает потенциальный исполнитель;

документы, в которых подтверждается право на получение преимуществ;

ИНН ответственных лиц;

документы, подтверждающие, что участник относится к малому бизнесу или особому роду некоммерческих организаций; подобные документы требуются, только если заказчиком наложено соответствующее ограничение.

Образцы заявки не предусмотрены, но форма котировочной заявки по 44-ФЗ, необходимой для участия, подробно описана в третьем пункте статьи 73 44-ФЗ, кроме того, федеральным законодательством строго оговорено, что никаких других документов обе стороны (заказчик и участник) требовать друг от друга не могут.

Вообще, порядок проведения запроса котировок по 44-ФЗ максимально упрощен и образец протокола, так же как образец заполнения заявки по 44 ФЗ, не предусмотрен.

Чтобы упростить восприятие процедуры проведения запроса котировок по 44-ФЗ разобьем его на 10 этапов.

1. Извещение о закупке, если речь идет о сумме до пятисот тысяч рублей, размещается в общем доступе за семь рабочих дней или более до истечения срока подачи заявок. В случае если сумма закупки не превышает четверть миллиона, допустимый срок публикации сокращается до четырех рабочих дней.

2. В обоих случаях вместе с извещением публикуется проект контракта, ради заключения которого проводится данный тендер. По закону извещение должно оставаться в свободном бесплатном доступе до окончания срока подачи заявок.

3. Разместив извещение, заказчик имеет право запросить котировки не менее, чем у трех лиц или компаний, занимающихся предоставлением необходимых товаров или услуг.

4. Опубликования извещения не требуется, когда процедура проводится организациями, осуществляющими свою деятельность на территории иностранных государств. В этом случае заказчик просто запрашивает стоимость товаров не менее чем у трех потенциальных подрядчиков. Цена контракта в этом случае также может быть любой.

5. Особые правила действуют также в отношении проведения запроса котировок по 44-ФЗ для приобретения всего необходимого для оказания скорой и скорой специализированной помощи в экстренной или неотложной форме или для поддержания нормального жизнеобеспечения:

запрос котировок может быть проведен для закупок продовольствия и средств скорой медицинской помощи, топлива и других товаров, необходимых для создания нормальных условий жизни, превышая порог в полмиллиона рублей, в некоторых ситуациях:

если был подан иск о расторжении контракта в связи с его неисполнением и иск был удовлетворен;

если контролирующий орган сферы закупок предписал отменить результаты конкурса или аукциона и провести поиск подрядчика путем запроса цен; основанием принятия данного решения в этом случае может быть заявление заказчика, которое необходимо подать не позднее, чем через десять дней после вынесения постановления;

если заключенный контракт расторгнут поставщиком в одностороннем порядке;

во всех этих ситуациях контракт заключается на срок, необходимый для проведения конкурса или аукциона и соответственно на количество товара, необходимое для обеспечения жизнедеятельности людей в этот период.

6. Все заявки на участие в запросе котировок, поданные в срок, должны быть зарегистрированы. Нельзя отказать в регистрации заявки только на основании отсутствия на конверте сведений о лице, подающем ее. Требовать эту информацию по закону тоже нельзя.

7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность поданной информации вплоть до открытия доступа к ней.

8. В случае, если подана одна котировочная заявка по 44 ФЗ, запрос может быть признан несостоявшимся.

9. Получение доступа к заявкам, поданным в любой форме, происходит во время и в месте, которое указанно в извещении. Все, кто подал заявку на участие, имеют право присутствовать при этом, о возможности чего должен позаботиться заказчик. Также в его обязанности входит организация аудиозаписи открытия доступа к информации, содержащейся в заявках.

10. Котировочная комиссия может отклонить заявки, не подходящие под условия, заявленные в извещении. К таким случаям можно отнести превышение предложенной ценой максимальной цены контракта.

Об итогах запроса котировок по ФЗ-44 может рассказать протокол. Образца для него не существует, но требования к содержанию подробно описаны в 8 пункте, ст. 78, 44-ФЗ. Он должен содержать сведения о заказчике, а также обо всех поданных заявках, включая отклоненные (с обоснованием отказа в участии). Протокол должен быть подписан всеми участниками комиссии и размещен в общем доступе. Экземпляров протокола должно быть два: один передается заказчику, а второй – победителю.

Исполнитель, выбранный по итогам, должен подписать контракт в срок, оговоренный в извещении. 44 закон определяет срок подписания контракта по запросу котировок: он должен быть заключен не ранее, чем через семь дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие и не позднее, чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Если заключение контракта по результатам запроса котировок 44-ФЗ не состоялось в срок, то исполнитель признается уклонившимся, а заказчик получает право подать иск для возмещения издержек. Контракт же заключается с участником, предложившим такую же или следующую цену.

Подписание контракта можно отложить, на срок чуть более четырех недель, но только в случае возникновения особых обстоятельств или наличия актов суда. В таких случаях необходимо уведомить партнера о невозможности заключения контракта в течение дня, а в случае отмены актов или исчезновения обстоятельств сообщить об этом на следующей день.

Согласно ч. 2, ст. 96 44-ФЗ заказчик в праве потребовать обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ в запросе котировок. Об этом он должен сообщить в извещении или в проекте контракта. В таком случае победитель закупки должен внести обеспечение на счет заказчика до подписания договора. Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ при запросе котировок может вноситься как личными денежными средствами, так и банковской гарантией.

Если подана одна заявка на участие в запросе котировок по 44-ФЗ, то считается, что определение подрядчика не состоялось и контракт подписывается с тем претендентом, который есть. Если комиссией отклоняются все варианты, то срок подачи котировочных заявок по 44-ФЗ может быть продлен на четыре рабочих дня, о чем должно быть сообщено в извещении в течение одного рабочего дня. Если в результате появляется только один претендент, чье предложение подходит под условия извещения, то он признается победителем. Если даже после продления периода приема – заявок нет, заказчик меняет план-график и продолжает закупки.

Бывают ситуации, когда необходимо знать, как отменить проведение запроса котировок 44-ФЗ. Определение поставщика, может быть отменено за два дня до истечения срока, указанного в извещении, и ранее. После принятия такого решения заказчик должен не позднее, чем через сутки изменить план-график.

Сведения о том, что запрос котировок не состоится немедленно публикуется и сообщается каждому, из подавших заявку. С момента публикации определение поставщика считается отмененным.

Запрос котировок по 44 фз схемы

Приветствую Вас, уважаемый(ая) коллега! В сегодняшней статье речь пойдет о том, что такое запрос котировок и как в них участвовать.

Запрос котировок по праву можно считать самым простым, быстрым, известным и популярным среди поставщиков способом закупки. Для участия в запросе котировок не требуются значительные финансовые вложения, а также временные затраты. Как правило, обеспечение заявки также не требуется. Т.е. начать можно с абсолютного нуля.

Запрос котировок – это способ размещения заказа, победителем которого признается участник, предложивший самую низкую цену и заявка которого соответствует установленным требованиям. (О других видах размещения заказа можно прочитать в этой статье ).

Данным способом закупаются товары, работы или услуги для которых есть функционирующий рынок на сумму, не превышающую 500 тысяч рублей, за исключением отдельных положений 44-ФЗ.

Требования и правила проведения процедуры запроса котировок регламентированы Параграфом 3 (статьи 72-47) Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года.

Информация о проведении запроса котировок размещается Заказчиком для ознакомления в ЕИС (единой информационной системе) без взимания платы. В настоящий момент (до ввода в эксплуатацию ЕИС) размещение информации осуществляется на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru .

Одновременно с размещением информации о проведении запроса котировок на сайте Заказчик также вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

Участником может быть любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник вправе подать только одну котировочную заявку.

В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

Какие же документы публикуются Заказчиком на сайте?

Это, как правило, извещение, содержащее основные условия и требования закупки, обоснование НМЦК, сама форма котировочной заявки, которую необходимо заполнить и проект контракта. Иногда, наряду с перечисленными документами, Заказчик прикладывает общую часть, а также инструкцию участникам по заполнению котировочной заявки. Более подробно о составе документации можно прочитать в этой статье .

Какая информация должна содержаться в извещении?

Согласно требованиям статьи 73 44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться следующая информация:

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (СО) (пункт 1 статьи 42);

2) Краткое изложение условий контракта (пункт 2 статьи 42), содержащее:

— наименование и описание объекта закупки;

— информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта;

— информацию о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта;

— сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг;

— начальная (максимальная) цена контракта;

— источник финансирования.

3) Идентификационный код закупки (пункт 3 статьи 42) (Обращаем ваше внимание на то, что данное требование вступает в силу с 1 января 2017 года);

4) Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с 44-ФЗ (пункт 4 статьи 42);

5) Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в данном случае это запрос котировок) (пункт 5 статьи 42);

6) Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки (пункт 6 статьи 42);

7) Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 44-ФЗ), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 44-ФЗ;

8) Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ, равно как и требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 44-ФЗ;

9) Форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в форме электронного документа;

10) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;

11) Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта;

12) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 — 26 статьи 95 44-ФЗ;

13) Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 — 30 44-ФЗ ( Примечание: преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций).

Обязательно к извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект контракта.

Какие данные должны быть указаны в котировочной заявке, подаваемой участником?

Согласно требованиям части 3 статьи 73 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юр. лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физ. лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:

1) Согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

2) Предложение о цене контракта;

3) Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 44-ФЗ ( Примечание: учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов) или копии таких документов;

4) Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;

5) Декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНО) в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 44-ФЗ.

6) Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов.

Важно. Требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частью 3 статьи 73 44-ФЗ информации и документов, не допускается.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 44-ФЗ.

Внимание. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

Плюсы и минусы запроса котировок

1. Простота (нет необходимости разрабатывать конкурсную документацию и прописывать критерии оценки заявок, единственным критерием является цена);
2. Скорость (от 4-7 рабочих дней на прием заявок, вскрытие, рассмотрение и оценка заявок осуществляется в один день);
3. Минимальный объем документов (заявка подается участником без приложения лицензий, допусков СРО и сопутствующих документов).

1. Не прозрачная доставка в форме электронного документа (в случае подачи заявки через электронную почту возможны затруднения с получением подтверждения получения заявки Заказчиком).
2. Незначительная экономия средств (для Заказчика).

Основные этапы и сроки при проведении запроса котировок

Ниже, в качестве бонуса, выложил интеллект-карты, которые помогут Вам быстро и легко запомнить ключевые моменты, касающиеся участия в процедуре запроса котировок. Каждая картинка кликабельна, для того чтобы увеличить картинку, достаточно кликнуть по ней один раз мышью.

Статья 72. Проведение запроса котировок

Статья 73. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок

Статья 74. Порядок проведения запроса котировок

Статья 75. Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства

Статья 76. Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан

Статья 77. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок

Статья 78. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок

Статья 79. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

Статья 80. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Статья 81. Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Статья 82. Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Полный комплект интеллект-карт по 44-ФЗ Вы сможете приобрести здесь .

Типовые формы (шаблоны) котировочных заявок можно скачать тут .

Об участии в запросе котировок коммерческих предприятий можно прочитать в этой статье .

Вот, собственно говоря, и все о чем я хотел Вам рассказать. Если же у Вас остались какие-либо вопросы по данной теме, пишите их ниже в комментариях. Желаю Вам удачи и новых побед!

P.S.: Хотите стать экспертом в запросах котировок и научиться ГАРАНТИРОВАННО в них побеждать? Тогда этот курс «Запрос котировок. От новичка до профессионала за 7 дней» для Вас!

Извещение о проведении запроса котировок (образец заполнения)

Подробные требования к объему, составу, порядку и содержанию оказываемых услуг указаны в Техническом задании (приложение N 1 к настоящему извещению).

Пример 2: выполнение работ по текущему ремонту помещений.

Виды работ: демонтаж и монтаж дверных и оконных блоков в количестве пяти единиц; демонтаж и монтаж напольного покрытия в объеме 72,5 кв. м; оклейка и окраска стен в объеме 130 кв. м.

Подробные требования объему, составу, порядку и содержанию выполняемых работ, а также применяемым материалам указаны в Техническом задании (приложение N 1 к настоящему извещению).

Пример 3: поставка офисной мебели в количестве 20 единиц, включая:

Шкаф пятиуровневый для документов со стеклом и глухой дверью

Комплект мягкой мебели (диван, два кресла)

Тумба приставная с крышкой

Подробные требования к перечню, функциональному назначению и техническим характеристикам поставляемой мебели указаны в Техническом задании (приложение N 1 к настоящему извещению).

Пример 4: поставка продуктов питания.

Сосиски - 400 кг; колбаса вареная - 300 кг.

Подробные требования и потребительские свойства продуктов питания указаны в Техническом задании (приложение N 1 к настоящему извещению).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Примеры 1, 2, 4: по месту нахождения заказчика - 123456, г. Энск, ул. Лунева, д. 15.

Шкаф пятиуровневый для документов со стеклом и глухой дверью

г. Энск, ул. Лунева, д. 13, кабинет руководителя

Комплект мягкой мебели (диван, два кресла)

Тумба приставная с крышкой

г. Энск, ул. Лунева, д. 11, зал заседаний

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Пример 1: с "01" апреля 2014 г. по "31" декабря 2014 г.

Пример 2: с момента заключения контракта до "31" декабря 2014 г.

Пример 3: II - III кварталы 2014 г.

Поставка товара осуществляется поставщиком по заявке заказчика, с 7-30 до 10-00 часов, в том числе в выходные и праздничные дни, в объемах, указанных в заявке. Предварительные заявки заказчика направляются поставщику посредством электронной или факсимильной связи не позднее чем за двое суток до дня поставки товара.

Пример 4: "07" апреля 2014 г. (с 09:00 до 16:00 время местное).

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Форма, порядок, место и срок подачи заявок.

Форма подачи заявок:

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа.

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:

- согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в соответствующем извещении;

- наименование и характеристики поставляемого товара;

- предложение о цене контракта;

- ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;

- документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ (копии таких документов), если предусмотрено предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или общероссийским общественным организациям инвалидов;

- декларацию о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, если заказчик установил соответствующее ограничение;

- документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска, если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с приложением N 3 к настоящему извещению.

Порядок и место подачи заявок:

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу заказчика - 123456, г. Энск, ул. Лунева, д. 15, каб. 1.

В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности котировочных заявок на конверте указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: "Не вскрывать до 20.01.2014 до 10:30".

Котировочная заявка в форме электронного документа должна быть подписана электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявки в форме электронных документов должны быть поданы с использованием единой информационной системы <*>.

<*> В соответствии с позицией Минэкономразвития России, изложенной в Письме от 27.02.2014 N Д28и-208, в настоящее время Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ не предусматривает возможности обмена электронными документами, в том числе подачи заявок, через электронную почту заказчика. Вместе с тем в правоприменительной практике есть случаи, когда контролирующие органы признают нарушением Закона действия заказчика, который не принимает заявки на участие в запросе котировок, поступившие по электронной почте (см. например, Решение Курганского УФАС России от 14.02.2014 N 05-02/21-14).

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе (на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru) до 20.01.2014 до 10:30 (время местное).

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:30 до 12:30, с 13:30 до 17:30 (по местному времени), 20.01.2014 - с 08:30 до 10:30.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоится 20.01.2014 в 10:30 (по местному времени) по адресу заказчика: Российская Федерация, 123456, г. Энск, ул. Лунева, д. 15, конференц-зал (2 этаж).

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочная комиссия объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Размер обеспечения исполнения контракта - 48 623,00, российский рубль.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Порядок внесения обеспечения.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечительных мер:

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель __________, р/сч 00000000000000000000, Банк получателя _________, ИНН 0000000000, КПП 000000000, БИК 000000000, л/с 00000000000.

Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам запроса котировок N _________________________________".

Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.

Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечительных мер:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, которую гарант в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ обязуется выплатить заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (на официальном сайте).

Срок действия банковской гарантии:

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:

Пример 1: преимущества не предоставляются;

Пример 2: участниками данной закупки являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации;

Пример 3: при проведении данной закупки организациям инвалидов, соответствующим требованиям ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, предоставляются преимущества в размере 5 процентов от предлагаемой ими цены контракта;

Пример 4: при проведении данной закупки учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в размере 5 процентов от предлагаемой ими цены контракта;

- требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не установлены.

Срок заключения контракта.

Победитель запроса котировок должен подписать контракт не позднее 8 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Иной участник запроса котировок, с которым контракт заключается в случае уклонения победителя от заключения контракта, должен подписать проект контракта не позднее 8 дней с момента его получения. Контракт с победителем запроса котировок заключается в срок не ранее 7 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Условия признания участника уклонившимися от заключения контракта.

Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта, если не представит заказчику подписанный контракт в срок, указанный в настоящем извещении.

Если победитель будет признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, что и победитель, цену контракта, или при отсутствии такого участника с участником, чье предложение о цене является лучшим после предложения победителя. Заключение контракта для такого участника является обязательным, и он признается уклонившимся от подписания контракта, если не представит заказчику подписанный контракт в установленный в извещении срок.

В случае уклонения победителя (иного участника) от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Приложение: _______________________________________________________ <*>

<*> в поле "Приложение" заказчик перечисляет все документы, которые прилагаются к извещению о проведении запроса котировок.

1. Приложение N 1 "Техническое задание" на 5 листах.

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" на 2 листах.

3. Приложение N 3 "Форма заявки на участие в запросе котировок" на 1 листе.

4. Приложение N 4 "Проект контракта" на 4 листах.

1. Краткая характеристика объекта (раздел используется в случае необходимости описания общих характеристик либо функционального назначения объекта и т.п.).

Пример 1: услуги по уборке служебных помещений.

Уборке подлежат служебные помещения заказчика, в состав которых входят:

1-й этаж - вход в здание, вестибюль, кабинеты, коридор, архив, туалетные комнаты, служебные помещения (кабинеты), лестничные марши;

2-й и 3-й этажи - вестибюль, кабинеты, коридор, актовый зал, туалетные комнаты, лестничные марши;

4-й этаж - конференц-зал, два кабинета, лестничные марши.

В подвальном этаже расположены вспомогательные и технические помещения, подземная автомобильная стоянка.

Примечание: с целью детализации информации заказчик в составе технического задания может приложить планы этажей с указанием размеров помещений, из которых будет следовать объем выполняемых работ.

Пример 2: выполнение работ по ремонту офисных помещений.

Общие требования к выполнению ремонтных работ:

Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным инвентарем подрядчика.

1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

2. Подрядчик обязан содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте, а также организовать своевременную уборку и вывоз образовавшегося мусора.

3. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

4. Строительные материалы, комплектующие изделия, конструкции, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

2. Характеристика оказываемых услуг.

Пример 1: услуги по уборке служебных помещений.

Состав, периодичность и режим уборки

3. Требования к применяемым (используемым) материалам (раздел используется в случае установления требований к применяемым или используемым материалам).

Пример 1: услуги по уборке служебных помещений.

Все применяемые моющие и чистящие средства и расходные материалы должны быть не токсичны, сохранять и защищать от вредных факторов воздействия окружающей среды: сантехнику и офисную технику; покрытия полов (паркет, ламинат, полусинетитический ковролин и т.п.), жалюзи на окнах, обивку на офисной мебели (кожа, сукно), покрытия стен, мебель (офисная - ламинированный пластик, натуральное дерево и т.д.), находящиеся на территории заказчика.

При оказании услуг исполнитель должен соблюдать требования ГОСТ Р 51870-2002 (утв. Постановлением Госстандарта России от 13.02.2002 N 61-ст) "Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия".

Примечание: стандарт устанавливает общие технические требования к услугам по уборке (внутри и снаружи) зданий и сооружений, прилегающей территории, по уходу за оргтехникой, компьютерами, мебелью, полами, деталями отделки внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений, а также требования безопасности услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.

Пример 2: выполнение работ по ремонту офисных помещений.

Ведомость применяемых материалов

Установка деревянных дверных блоков

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 кв. м;

Дверные деревянные блоки ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-78. Замки и защелки врезные с ручками-кнопками с механизмом дополнительного запирания для блокировки дверей ГОСТ 5089-2003

Установка оконных блоков из ПВХ

Трехстворчатый оконный блок ПВХ с двумя крайними глухими створками и центральной поворотно-откидной. Стеклопакет - двухкамерный. Цвет - белый. Гребенки для проветривания.

Размер: 2210 х 1710

Установка подоконных досок из ПВХ

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм. Цвет - белый. Перепады температур от -30° до +60°, с вертикальным ребром жесткости, ударопрочные, устойчивые к образованию локальных механических повреждений, без содержания формальдегида, термостойкость - средняя.

Откосы шириной 250 мм из сендвич-панелей белого цвета, 100% влагоустойкость, ударопрочность. Сохраняют внешний вид в течение 10 лет в условиях эксплуатации в умеренно холодном и холодном климате (при -50° до +50°). Соответствие ГОСТ 30244-94

Отлив - шириной 230 мм оцинкованный - отличающийся повышенной выносливостью к перепадам температур и коррозии, с полимерным покрытием. Толщиной 0,50 мм. Цвет - белый

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Отделочная шпатлевка на основе известняка, связующее - полимерный клей, фракция максимальная, 0,3 мм время высыхания 24 ч, с удельной эффективностью активности природных радионуклидов (Афф) менее 370 Бк/кг 1-й класс строительных материалов для последующей окраски и оклейки обоями

Устройство покрытий из линолеума

Гомогенное напольное покрытие толщиной 2 мм, вес 3060 г/м, остаточная деформация < 0,03 мм, подогрев пола макс. 27°С, сопротивление скольжению R9 <= 3, огнеустойчивость В 1 Класс G > 8 КW/м, электростатичность < 2 Kv, звукоизоляция < 4Дб, теплоустойчивость 0,01 м/Вт; уменьшение толщины на истирание - группа Р на клее для впитывающих оснований

Соответствие ГОСТ 28196-89

Соответствие ГОСТ 19111-2001

4. Требования к качеству и контроль за оказанием услуг (раздел используется в случае, если ранее требования по качеству не были описаны в предыдущих разделах).

Пример 1: услуги по уборке служебных помещений.

При оказании услуг исполнитель должен соблюдать требования ГОСТ Р 51870-2002 (утв. Постановлением Госстандарта России от 13.02.2002 N 61-ст) "Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия".

Пример 2: выполнение работ по ремонту помещений.

Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, государственного имущества.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно и в соответствии с требованиями:

- СНиП 21-01-1997 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";

- СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства";

- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

На объекте должен постоянно присутствовать ответственный представитель. Качество оказанных услуг принимается ответственным лицом от заказчика и ответственным менеджером от исполнителя. Контроль осуществляют заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00 часов.

Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте и прилегающей территории, безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2", СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство".

Пример 3: поставка офисной мебели.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации:

- ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия";

- ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия";

- ГОСТ 26800.4-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры отделений шкафов".

Одновременно с поставкой товара поставщик обязан передать заказчику:

а) инструкции по наладке и обслуживанию поставленных товаров, а также уходу за ними;

б) сертификаты соответствия на товары, подлежащие сертификации, выданные уполномоченными органами (организациями) <1>.

<1> Постановлением Правительства от 01.12.2009 N 982 утвержден Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Изделия, включенные в указанный Перечень, в обязательном порядке должны проходить сертификацию с последующим оформлением ее результатов сертификатом соответствия.

Пример 4: поставка продуктов питания.

Качество поставляемого товара, упаковка, маркировка должны соответствовать всем требованиям, установленным следующими нормативными актами РФ:

- Федеральному закону от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов";

- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов";

- соответствие гигиеническим требованиям к изготовлению, реализации, транспортировке пищевых продуктов, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23;

- ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования".

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать:

- декларации о соответствии или сертификату соответствия (системы ГОСТ Р);

Поставщик обязан поставлять товар заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.

Вся продукция не должна иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида (недостатка или излишка влажности, следов гниения, засоренности посторонними предметами и пр.).

5. Требования к гарантийному сроку (раздел используется в случае, если ранее требования по гарантийным обязательствам не были описаны в предыдущих разделах).

Пример 2: выполнение работ по ремонту помещений.

Гарантийный срок работ, выполненных по контракту, 24 месяца с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Пример 3: поставка офисной мебели.

Поставляемый товар должен иметь срок предоставления гарантии качества - 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Поставщик осуществляет поставку товара и его обслуживание в пределах гарантийного срока.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании ведомости видов и объемов работ тремя хозяйствующими субъектами были представлены коммерческие предложения:

В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и проектом контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта определена как среднее арифметическое всех значений и составляет 486 230,00 руб.

Пример 4: поставка продуктов питания.

На основании запроса заказчика представлены коммерческие предложения двух хозяйствующих субъектов, а также использована информация с сайта администрации области: www.admin.obl.ru, раздел "Потребительские цены на продукты питания" по состоянию на 11 января 2014 г.

Коммерческое предложение N 4 от 15.10.2012 (руб.)

В подтверждение соответствия положениям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" представляем декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства (приложение N 1) <**>.

Просим предоставить преимущества в отношении предложенной нами цены контракта. Документы, подтверждающие наличие права на предоставление указанных преимуществ, прилагаются <***>.

1. Приложение N 1 "Декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства" <**>.

2. Документы, подтверждающие, что участник является субъектом, имеющим право на получение преимуществ в отношении предложенной им цены контракта (в соответствии со ст. 28 или ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)<***>.

<*> Указываются в случае осуществления поставки товара.

<**> Указывается в случае, если заказчик установил ограничения, согласно которым участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого предпринимательства.

<***> Данные указываются, если участник является учреждением, предприятием уголовно-исполнительной системы или организацией инвалидов и законодательством о контрактной системе в сфере закупок предусмотрено предоставление преимуществ в отношении цены контракта, предлагаемой таким участником.

Проект контракта на работы, услуги

(для примеров 1 и 2)

КОНТРАКТ N ___________

"___" ____________ 2014 г.

____________________ (наименование заказчика), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с итогами запроса котировок на право заключения контракта ____________________________ протокол N _______ от __________ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) ____________________________________________________________ (далее - работы, услуги), в полном соответствии с Техническим заданием (приложение N 1 к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: __________________________________

1.3. Исполнитель обязуется выполнить все работы по настоящему контракту собственными и (или) привлеченными силами.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном контрактом порядке.

2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения контракта до 31 декабря 2014 г.

3. Стоимость работ (услуг)

3.1. Общая цена настоящего контракта составляет _________ руб.

Цена контракта должна быть фиксированной и оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

3.2. Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Вариант 1 (при оплате услуг):

Платежи осуществляются в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке и счета-фактуры.

Вариант 2 (при оплате ремонтных работ):

Платежи осуществляются в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3) и счета-фактуры.

3.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств __________________ бюджета.

3.4. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сумма, которая подлежит уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (оказания услуг).

4.1.2. Передать Исполнителю объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение 2 (двух) дней с момента подписания контракта.

4.1.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, принять выполненные работы (оказанные услуги).

4.1.4. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность (или оказываемых услуг).

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Выполнить работу надлежащего качества в полном соответствии с приложениями N N 1 и 2 к контракту, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.2. Принять объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение 2 (двух) дней с момента подписания контракта.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3) и счету-фактуре.

4.3.4. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни. Режим работы (начало и окончание рабочего времени) устанавливается Заказчиком.

4.3.5. Производить работы в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ и прочих технических правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести исполнительную документацию по объекту.

4.3.6. Предоставить Заказчику до начала выполнения работ копии документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4.3.7. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Исполнителя.

4.3.8. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборудования.

4.3.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.10. Вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

4.3.11. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

4.3.12. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.13. В ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. Исполнитель должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику по своей вине в ходе выполнения работ на объекте.

4.3.14. После завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию и провести инструктаж персонала Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ (услуг)

5.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ.

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу в течение пяти рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Приемка работ оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2).

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок:

- на выполненные работы: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2);

- на используемые при выполнении работ материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным производителем.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Исполнителя - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Исполнителем устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами, но за счет Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются в размере 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки их исполнения, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени или штраф.

7.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Пени устанавливаются в размере не менее 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных обязательств.

Пени определяются по следующей формуле:

где Ц - цена контракта;

В - стоимость обязательства по контракту, фактически исполненного Исполнителем в установленный срок;

С - размер ставки.

Размер ставки вычисляется по формуле:

,

где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что срок исполнения обязательств по настоящему контракту нарушен вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

7.6. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Исполнителем в форме _______________________________________ от "____" __________ 201__ г. N _____ на сумму __________________ (_____________________) руб. ____ коп. и на срок до "____"______________ 201__ г.

7.7. Если Исполнитель в качестве обеспечения исполнения контракта внесет денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 48 623 (Сорока восьми тысяч шестисот двадцати трех) руб. 00 коп.

8.2. Исполнитель самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта.

8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие сведения:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем (принципалом) обязательств по настоящему контракту;

- обязательства Исполнителем (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента суммы денежных средств, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (принципала), возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, которые Заказчик предоставляет банку одновременно с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последний в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнил требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. При внесении денежных средств в обеспечение исполнения контракта используются следующие реквизиты: получатель _________, р/сч 00000000000000000000, банк получателя __________, ИНН 0000000000, КПП 000000000, БИК 000000000, л/с 00000000000; назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам запроса котировок N _________________________________".

8.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных по контракту обязательств, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.7. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Локальный сметный расчет (в случае наличия);

Приложение N 3 - Акт приема-передачи объекта для производства ремонтных работ;

Приложение N 4 - График выполнения работ (в случае наличия).

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

"___"__________ 2014 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании ____________, являющийся победителем запроса котировок на право заключения контракта на поставку _______________________, протокол N ______________ от "__" _______ 201_ г. N _______, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет _____________________________________ руб.

Цена контракта является фиксированной и должна оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту, за исключением следующих случаев.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Сроки, место и условия поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: _______________________.

3.2. Поставка товара осуществляется в срок ______________________________.

3.3. Датой поставки считается дата подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

3.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству, о чем свидетельствует штамп о приеме товара Заказчиком на товарно-транспортной накладной Поставщика.

3.5. Доставка товаров до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

3.6. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара на складе (территории) Заказчика.

3.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Поставщик обязан обеспечить целостность упаковки в момент приемки товара Заказчиком.

4. Порядок, условия оплаты

4.1. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара. Оплата по частям допускается.

4.2. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сумма, которая подлежит уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5. Качество товара, порядок приемки товара по количеству, качеству и комплектности

5.1. Товар должен по своим характеристикам соответствовать спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не меньше установленного в спецификации.

Срок гарантии на товар составляет не менее ________ лет с момента поставки.

5.3. Приемка товаров по количеству и по качеству производится приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Поставщика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента доставки.

5.4. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

6. Техническая документация (в зависимости от объекта закупки)

6.1. Поставщик должен передать Заказчику вместе с товаром по одному экземпляру следующих документов:

- счет-фактуру с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы поставки;

- инструкцию по применению на русском языке (для товаров, имеющих такую инструкцию);

- копию Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России с приложением;

- копию декларации о соответствии на поставляемый товар;

- копию технической спецификации производителя;

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

7. Внесение изменений и дополнений в контракт

7.1. Никакие иные изменения и дополнения в условиях контракта не допускаются, кроме письменных дополнений и изменений, подписанных обеими сторонами, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

8. Выполнение контракта Поставщиком

8.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в сроки, установленные настоящим контрактом.

8.2. За исключением форс-мажорных обстоятельств, нарушение срока при выполнении Поставщиком своих обязательств по поставкам товара возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с нижеследующим пунктом.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются в размере 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки их исполнения, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени или штраф.

9.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Пени устанавливаются в размере не менее 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных обязательств.

Пени определяются по следующей формуле:

где Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки вычисляется по формуле:

,

где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что срок исполнения обязательств по настоящему контракту нарушен вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки их исполнения, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

9.6. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Поставщиком в форме _______________________________________ от "____" __________ 201__ г. N _____ на сумму __________________ (_____________________) руб. ____ коп. и на срок до "____"______________ 201__ г.

9.7. Если Поставщик в качестве обеспечения исполнения контракта внесет денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Поставщиком.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 48 623 (Сорока восьми тысяч шестисот двадцать трех) руб. 00 коп.

11.2. Поставщик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта.

11.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

11.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие сведения:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему контракту;

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента суммы денежных средств, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, которые Заказчик предоставляет банку одновременно с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последний в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнил требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.5. При внесении денежных средств в обеспечение исполнения контракта используются следующие реквизиты: получатель _________, р/сч 00000000000000000000, банк получателя __________, ИНН 0000000000, КПП 000000000, БИК 000000000, л/с 00000000000; назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам запроса котировок N _________________________________".

11.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных по контракту обязательств, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.7. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Поставщиком.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

12.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Челябинской области.

13. Официальный язык

13.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть выполнены на русском языке.

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

14.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушение.

15. Реквизиты сторон