Руководства, Инструкции, Бланки

Договор На Изготовление Табличек Образец

Рейтинг: 4.0/5.0 (168 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Скачать пример договора оказания услуг по изготовлению продукции форму

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

г. Москва ___ ___________ 201__ г.

ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________. действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Типовой бланк и образец договора оказания услуг по изготовлению продукции размещен для свободного скачивания в прикрепленном документе.

договор на изготовление табличек образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор на изготовление и поставку товара

    • Юридическая фирма Ангард. Основана в 2012 году, с целью оказания правовой поддержки населению, в 2013 с приходом новых специалистов, нам удалось прочно закрепиться на рынке корпоративного права (регистрация ООО, регистрация некоммерческих организаций, арбитраж, юридическое и бухгалтерское обслуживание).

    Сегодня мы предлагаем качественные юридические и бухгалтерские услуги, как организациям, так и гражданам, опыт наших специалистов: юрист - более 17 лет, бухгалтер - более 10 лет! Любая форма оплаты. Задать вопрос Договор на изготовление и поставку товара

    «__» ______ 20__г.

    ______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

    1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанности Продавца:

    2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

    2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

    2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

    2.2. Права Продавца:

    2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

    2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

    2.3. Обязанности Покупателя:

    2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

    2.4. Права Покупателя:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

    2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

    3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

    3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

    3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

    3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

    3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

    4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

    4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

    4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

    4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

    4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

    4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

    4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

    5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

    5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

    5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

    6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

    6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

    6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

    6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

    6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

    6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

    6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

    6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

    6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

    7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

    8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

    8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

    8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

    9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

    9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

    10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

    10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Договор на установку рекламной конструкции - образец договора на монтаж от компании «Инаут»

    Договор на установку рекламной конструкции

    “___” _________ 2011 г.

    ООО «МРК Севрис». именуемое в дальнейшем «Исполнитель », в лице Генерального директора Станилевича С.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________. именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице Генерального директора ________________________. действующего на основании ___________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и своими средствами выполнить работу, обусловленную настоящим Договором и передать её результаты заказчику.

    1.2 Содержание работ, сроки выполнения работ, определены в приложении к настоящему договору.

    2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    2.1 Стоимость работ указана в приложениях к настоящему договору.

    2.2 Оплата работ осуществляется по счетам, выставляемым «Исполнителем», в течение 3 рабочих дней со дня выставления.

    3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

    3.1 Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется по двустороннему Акту выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями обеих сторон.

    3.2 Заказчик должен принять и подписать в течение 3-х рабочих дней двусторонний Акт выполненных работ, в случае мотивированного отказа составить в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

    3.3 Если Заказчик не оформит Акт выполненных работ в оговоренный срок (см. п. 3.2) или не подпишет Двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, Исполнителю предоставляется право составления одностороннего Акта выполненных работ, приобретающего право двустороннего.

    4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    4.1 Исполнитель обязуется производить ремонт средств наружной рекламы в течение срока, указанного в приложении.

    4.2 Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ ремонтников Исполнителя к месту ремонта, согласовать ремонтные работы с городскими службами и обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники на время ремонтных работ.

    4.3 Уполномоченный представитель Заказчика обязан присутствовать при ремонте средств наружной рекламы.

    4.4 В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.2, 4.3, настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за точное соблюдение сроков ремонта средств наружной рекламы.

    4.5 Исполнитель имеет право на досрочное выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, при этом он обязан уведомить Заказчика о начале ремонтных работ за 1 рабочий день.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. В случае нарушения Исполнителем п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку, но не более 20-ти % от стоимости ремонтных работ.

    5.2. В случае нарушения Заказчиком п. 2.2. настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

    6.1 Исполнитель гарантирует, сохранность замененных элементов конструкции в течение 6-ти месяцев непрерывной эксплуатации в уличных условиях со дня окончания ремонтных работ, на замену расходных материалов (ламп накаливания, предохранителей) гарантия не распростроняется.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    7.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами до полного выполнения ими всех обязательств по настоящему Договору.

    8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если в течение 15 дней с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также все споры, могущие возникнуть в связи с его исполнением, изменением или расторжением, решаются сторонами путем переговоров или в порядке, установленном законодательством РФ.

    9.3. После подписания настоящего Договора все предварительные договоренности теряют силу.

    9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде специальными Приложениями и Протоколами, подписываемыми договаривающимися сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

    10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель:
    ООО «МРК Сервис»

    127411, г. Москва, ул. Лобненская улица, 21 строение 5
    ИНН 7724703226 / КПП 772401001
    ОГРН 1097746178705
    ОКПО 60433099
    р / с 40702810200000004548
    в АКБ "ЛЕГИОН" (ОАО),
    БИК 044583373
    К\С 30101810200000000373

    Договор на изготовление рекламной конструкции

    Договор на изготовление рекламной конструкции

    г. Чебоксары «___»________ 2014г.

    Индивидуальный предприниматель…………………………………….. именуемый в дальнейшем «Заказчик». действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ………………. с одной стороны и Индивидуальный предприниматель…………………... именуемая в дальнейшем «Исполнитель». действующий на основании свидетельства о гос. регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………. д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

    1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

    1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

    1.4. Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций.

    2.Сроки выполнения работ.

    2.1 Исполнитель обязан выполнить свои обязательства по настоящему договору в срок, не превышающий 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего договора и с момента получения от Заказчика 70 (семидесяти) % предоплаты, а именно 95 200 (девяносто пять тысяч двести) руб. согласно п. 3.2. договора.

    3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты.

    3.1. Общая стоимость работ составляет 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №_1357 от 06.12.2006). Цена договора является фиксированной на весь срок действия Договора.

    3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

    3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя.

    3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений.

    3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

    4. Права и обязанности сторон Договора.

    4.1. Исполнитель обязан:

    4.1.1. Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции.

    4.1.2. Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а также в период Договорного гарантийного срока;

    Срок для устранения недостатков Исполнителем – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

    4.2. Заказчик обязан:

    4.2.1. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при выполнении договорной работы и подписании Акта сдачи-приемки;

    4.2.2. Выполнять в полном объеме и с надлежащим качеством иные обязанности, отнесенные к ведению Заказчика согласно комплектации заказа.

    5. Дата и время установки.

    5.1. Дата и время установки рекламной конструкции, прибытия Исполнителя для установки уточняется Исполнителем не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки, если иное не было определено при оформлении заказа. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату.

    5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

    6. Изменение даты работ по монтажу.

    6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день.

    6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

    7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

    7.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия.

    8.1. Установка рекламной конструкции производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя.

    8.2. До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия.

    8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

    При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

    8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 8.3.

    9.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

    9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует установленным техническим требованиям, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

    9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

    10. Ответственность сторон.

    10.1. За нарушение Исполнителем обязательств (сроков начала ремонта, сроков устранения дефектов и недоделок по п.2.1. и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

    10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

    11. Расторжение договора

    11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврата уплаченной по договору суммы, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

    • задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
    • задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
    • нарушения Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектными нормами;

    При этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

    12.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

    • остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.
    • утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

    12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

    12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

    13. Прочие условия

    13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

    13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке.

    13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

    13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

    13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

    13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

    13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

    Договор на изготовление рекламной продукции

    Договор на изготовление рекламной продукции

    Настоящий публичный договор определяет порядок предоставления услуг, выполнения работ ООО «ИКС-ТРИМ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Стрыгина П.В. действующего на основании Устава и заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора.
    Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте исполнителя по следующему адресу: www.x-trim-tlt.ru является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор.
    Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора в целом.
    Фактом принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора является оформление заявки на выполнение работ, которая должна содержать указание на предмет договора (наименование, материал, количество, макет заказываемой продукции), отправленной по электронной почте на адрес исполнителя: x-3m@mail.ru .

      1. Настоящий Договор определяет порядок изготовления Исполнителем по заданию Заказчика работ по разработке, изготовлению и монтажу наружной рекламы, а так же по разработке и изготовлению полиграфической продукции и широкоформатной печати.
      1. Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора в целом.
      2. Фактом принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора является оформление заявки на выполнение работ, которая должна содержать указание на предмет договора (наименование, материал, количество, макет заказываемой продукции), отправленной по электронной почте на адрес исполнителя: x-3m@mail.ru .
      3. В ответ заказчик по электронной почте получает спецификацию с указанием сроков, наименования работ и стоимости.
      1. Качественно и в срок, обеспечить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими Спецификациями, согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
      2. Вести учет услуг, оказанных Заказчику.
      3. По окончании каждого этапа работ, указанных в п.1 Договора подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ.
      4. Оказание услуг осуществляется из материалов, средствами и силами Исполнителя и входит в общую стоимость оказания услуг.
      5. Договором может предусматриваться выполнение услуги из материалов Заказчика. В этом случае подписывается двусторонний акт с указанием точного наименования, описания и стоимости предоставленного Заказчиком материала.
      6. Исполнитель обязан обеспечить качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
      7. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг производству и установке наружной рекламы при обнаружении:
        • Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий;
        • Иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
      8. Исполнитель предоставляет гарантию на работы по производству и установке наружной рекламы сроком на 1 год. При наличии физических повреждений на изделии Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств.
      9. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.


    3.10. Заказчик берет на себя обязательство своевременно оплачивать Исполнителю стоимость выполненных им работ, согласно расценкам опубликованным на сайте исполнителя, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
    3.11. Выполнять все назначения и рекомендации Исполнителя, предоставленные Заказчику в письменном виде.
    3.12 Предоставлять достоверную информацию и документацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по письменному запросу Исполнителя.
    3.13 Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее пяти дней после окончания работ, при условии, что акт сдачи приемки выполненных работ предоставляется не позднее двух дней после фактического окончания работ. Претензии по качеству выполненных работ предъявляются в соответствии с законодательством РФ.
    3.14 При выполнении услуги из материалов Заказчика подписывать двусторонний акт с указанием точного наименования, описания и цены предоставленных материалов.

    4. Стоимость работы и порядок расчета

      1. Стоимость по каждому заказу исчисляется согласно прайс-листа опубликованному на сайте по адресу: www.x-trim-tlt.ru .
      2. Стоимость услуг, оказываемых с использованием материалов Заказчика, понижается на стоимость данных материалов на основании акта, указанного в п.п. 3.14.
      3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 2 дней с момента выставления последним счета.

    5.1 Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
    5.2 В случае нарушений условий п. 4 Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа;
    5.3 Исполнитель освобождается от какой-либо ответственности за выполнение работ в случае, если для выполнения работ не была предоставлена в полном объеме достоверная информация и документация от Заказчика, по письменному запросу Исполнителя.
    5.4 В случае выставления претензии к качеству Заказчиком к Исполнителю, создается комиссия в составе представителя от Исполнителя, представителя от Заказчика и независимого компетентного эксперта, составляется акт выявленных дефектов, что является основанием для рассмотрения данной претензии Исполнителем. Расходы, связанные с вызовом эксперта, оплачиваются Исполнителем.
    5.5 Стороны освобождаются от какой-либо ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий договора, если эти нарушения возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных действующим законодательством РФ, которые препятствуют исполнению договора.
    5.6 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
    5.7 В случае, когда работы выполнены Исполнителем с отступлением от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению,

    Заказчик вправе по своему выбору:

    • Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
    • Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
    • Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

    5.8. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение причиненных убытков.
    5.9 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
    5.10 При просрочке исполнения работ по Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
    5.11 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору.
    5.11. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Подписание акта в одностороннем порядке порождает у Исполнителя право на подачу документов в суд для взыскания.
    5.12. Иные споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, должны по возможности разрешаться сторонами самостоятельно путем переговоров между ними.
    5.13. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.

    6. Условия, порядок изменения и расторжения договора, прочие условия

      1. Расторжение Договора регулируется действующим законодательством РФ.
      2. Во всем остальном, не определенном условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    Образец договора на изготовление и поставку продукции

    Образец договора на изготовление и поставку продукции.

    "__" __________ 2013 г.

    Общество с ограниченной ответственностью "Организация №1" (далее по тексту ООО "Организация №1"), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Организация №2" (далее по тексту ОАО "Организация №2"), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет Договора .

    1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее "Продукция", в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1", а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

    2.Права и обязанности Сторон

    2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.

    2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

    2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о
    предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

    2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

    2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________.

    2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.

    2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора.

    2.3. Продавец имеет право:

    2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем.

    3.Цена и стоимость Продукции по Договору .

    3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

    3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.

    3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на
    весь срок действия Договора.

    3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.

    4. Порядок расчётов .

    4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.

    4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.

    4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
    Покупателя.

    5. Приемка Продукции

    5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2. и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

    5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
    нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.

    5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.

    5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.

    5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
    Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.

    6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.

    6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
    подписания товарной накладной.

    6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору
    Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

    6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:
    -заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

    7. Ответственность Сторон.

    7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

    7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.

    7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.

    7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.

    7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
    Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

    7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
    несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
    уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

    7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

    7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

    8. Обстоятельства непреодолимой силы .

    8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
    Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или
    программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.

    8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

    8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

    8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить
    официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
    организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

    8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

    8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

    9. Порядок разрешения споров .

    9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
    Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

    9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
    указанные в п.9.1. в досудебном (претензионном) порядке.

    9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации
    порядке.

    10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

    10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения
    настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом "Конфиденциально" либо "Строго конфиденциально" с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

    10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
    выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
    ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
    Федерации.

    10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
    государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
    предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

    10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

    11. Срок действия Договора .

    11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

    11.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
    двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
    скрепленного печатями обеих Сторон.

    12. Изменение и расторжение Договора.

    12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
    Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
    Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

    12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

    12.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

    12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
    календарных дней с даты расторжения Договора.

    12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
    возникших до даты расторжения.

    13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
    переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
    юридическую силу.

    13.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
    реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок
    уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

    13.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
    изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Уведомления, сообщения или информация, направленные курьером или по почте считаются доставленными с момента их получения адресатом.

    13.4. Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
    Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

    13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
    имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    14. Адреса места нахождения и реквизиты Сторон:

    ЗАО "Организация №1"
    Юридический адрес:
    660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15
    Фактический адрес:
    660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15
    ИНН 2460025720 КПП 240401001

    "___" _____________ 2013 г.

    ООО "Организация №2"
    Юридический адрес:
    660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54
    Фактический адрес:
    660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54
    ИНН 2450025360 КПП 240401001

    "___" __________ 2013 г.