Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Подряда На Выполнение Строительно Монтажных Работ Образец img-1

Договор Подряда На Выполнение Строительно Монтажных Работ Образец

Рейтинг: 4.0/5.0 (1692 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на выполнение строительных работ - содержание, условия оформления

Договор подряда на выполнение строительных работ

С ремонтными работами в доме сталкивается каждый. Он минимальных действий по смене обоев, до масштабных перепланировок, затягивающихся на месяцы. И вот здесь, чтобы иметь представление о необходимых ресурсах, а также сроках выполнения работ в обязательном порядке следует заключать договор на строительные работы. Благодаря такому документу у сторон появляются права, обязанности и ответственность.

Суть договора


Те, кто не сталкивался с затяжными ремонтами, часто недоумевают, зачем нужен договор на выполнение строительных работ. Со стороны может показаться, что это просто бюрократическая тяжба, которая попросту затягивает процесс. Но на практике все обстоит иначе. Заключив договор подряда на строительные работы, вы получите возможность:

  • гарантировать качество услуги;
  • понимать, что и когда должны сделать;
  • учитывать расходный материал;
  • штрафовать нерадивых ремонтников;
  • требовать ускорение процесса, либо же замены «халтуры» за счет строителей.


По сути, договор подряда на выполнение строительных работ это страховка заказчика на случай, если работа будет выполнена не качественно, либо же с явными отклонениями от изначального плана. С его помощью будет несложно доказать нарушения другой стороной своих обязательств и призвать их к ответственности.


Правильно выписанный договор на строительно-монтажные работы предусматривает свыше 95% возможных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе его реализации, и дает ответы на их решение. Иными словами это оговоренный для сторон план действий, где каждый знает отведенную ему роль.

Субъекты договора


Учитывая разнообразие строительных организаций, сегодня составлять договора на выполнение различного рода строительных работ можно:

  • с организацией (юридическим лицом);
  • гражданином (физическое лицо);
  • с посредником (это может быть как физическое, так и юридическое лицо).


Обычно образец договора на строительные работы с компанией содержит практически весь спектр услуг. Все это из-за того, что такие организации стараются выполнять исключительно большой объем работ. Поэтому договор на ремонтно-строительные работы должен подробно описывать всю технологию выполнения, иметь этапы, обязательства каждой стороны, а также некоторую детализацию важных моментов (особенно, если придется работать с дорогими материалами).


В то же время договор на строительные работы с физическими лицами составляется на небольшие объемы (например, ремонт однокомнатной квартиры) либо же часть работ (сантехнические, электрика, штукатурные, укладка плитки и другие), но может иметь и комплексный подход (если мастер универсал).

Нужно учитывать, что договор выполнения строительных работ с физическим лицом не должен иметь общих формулировок, а только четкие и конкретные инструкции. Ведь, в отличие от компании, где ее деятельность выписывается в уставе, работник должен четко понимать, что с него требуют.


Если же это договорённость с посредником, то дальнейший договор подряда на выполнение строительных работ по образцу основного соглашения составляется. Желательно такой документ согласовывать с владельцем имущества.

Важные условия соглашения


Теперь немного о том, что же должен иметь договор на выполнение строительных работ в образце. Сегодня в сети можно найти упрощенные и расширенные варианты таких документов. Чтобы избежать в дальнейшем недопонимания и возможных споров, образец договора подряда на строительные работы должен иметь:

  • описание сторон соглашения;
  • четко определенный предмет (если это комплексный ремонт – тогда поэтапные приложения);
  • обязанности участников (сторон);
  • сроки выполнения, порядок контроля;
  • условия вознаграждения;
  • порядок поставки материалов;
  • как делать приемку выполненной работы;
  • ответственность и возможные форс-мажорные обстоятельства.


Кроме этого договор подряда строительных работ с физическим лицом может предусматривать и условия проживания последнего на объекте. Обычно договор на строительные работы с физическим лицом по образцу этот момент упускает. Но, как показывает практика, работа существенно ускоряется, если мастер находится не месте. В этом случае он и сам заинтересован в быстром решении поставленной задачи.

Немного о посредниках


В наше время договора субподряда на выполнение строительных работ обычное явление. В этом случае главная организация нанимает себе в помощь дополнительных рабочих или специальные компании, чтобы выполнить изначально взятые на себя обязательства. Риски договоров субподряда на строительные работы заключаются в отсутствии полного понимания, что же хочет первичный заказчик.


Конечно, за нарушение условий основного договора будет нести ответственность посредник. Но здесь присутствует определенный нюанс. Если вы не указали конкретно, чего хотите на выходе и в то же время согласились на привлечение субподрядчиков, обвинить другую сторону в несоответствии договорённости будет весьма проблематично.


Поэтому в таких случаях базовый договор на организацию строительных работ должен иметь четкие инструкции (желательно с эскизами и графическим изображением) конечного результата. В этом случае несогласованное отступление от условий станет причиной наступления ответственности, в том числе и финансовой.


Не забывайте, когда вы нашли и скачали договор строительных работ, подходящий под ваши условия, его следует внимательно перечитать и переписать под конкретный объект (дом или квартиру), с учетом сроков, расходных материалов, этапов и обязанностей участников.

Другие статьи

Договор подряда № на выполнение строительно-монтажных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Москва«___» сентября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _____________ на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № __________ от ___________ г. в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная площадь, местного значения, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории. Мощение тротуарной плиткой, работы по освещению, устройство подпорной стенки, установка металлического ограждения, устройство рулонного газона, устройство лестниц, малых форм, устройство инженерных сетей (далее «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их (Полный перечень видов работ указан в Приложении №2 «Локальная смета», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Строительство Объекта должно быть осуществлено на строительном участке по адресу: Российская Федерация, г. Владимир, Соборная площадь, согласно проектной документации.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами Работы в соответствии с условиями договора.

1.4. Подрядчик обязан выполнить все Работы, указанные в проектно-сметной документации.

1.5. Подрядчик обязуется полностью завершить Работы и сдать готовый Объект Заказчику в
срок, указанный в настоящем договоре.

1.6. Заказчик обязуется оказывать необходимое содействие при выполнении Работ, принять их
результат и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость выполняемых работ определена договорной ценой (Приложение №1), согласованной обеими Сторонами, и составляет – ____________________ рублей, в том числе НДС 18%. Документами, подтверждающими стоимость и объем работ являются смета, утвержденная Заказчиком (Приложение №2), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). В случае расхождения данных о стоимости и объемов работ, указанных в смете и данными отраженными в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) оплате подлежит сумма, указанная в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Заказчик вправе самостоятельно приобрести необходимые материалы с зачетом их стоимости при окончательном расчете с Подрядчиком

Окончательная оплата за выполненные работы производится не позднее 30 декабря 2008г. В случае задержки сроков окончания работ, указанных в п.4.1.2. окончательный расчет производится в течении 1 (Одного) месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Платежи осуществляются в российских рублях путем банковского перевода на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Под днем оплаты в настоящем пункте принимается день поступления средств на счет Подрядчика.

Все изменения первоначальной договорной цены в случае возникновения дополнительных расходов, связанных с проведением дополнительных работ или применением дополнительных материалов, необходимость которых невозможно было предусмотреть при заключении настоящего Договора, а также связанных с такими работами сроков строительства оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать результат выполненных работ Заказчику в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением.

Выполнять все работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

Доставить на строительную площадку за свой счет все необходимые материалы, строительную технику.

Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере
их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и
адрес субподрядчика.

Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по-настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их
деятельности.

Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

Вывезти в недельный срок со дня подписания акта, указанного в п.2,3. настоящего Договора, за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и
сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные
Заказчиком.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество работы в сроки, согласованные Сторонами в письменном виде.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Передать Заказчику исполнительную документацию не позднее 3 дней с даты окончательной оплаты за выполненные работы.

Ответственный за производство работ со стороны Подрядчика: _________________.

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

Передать Подрядчику не позднее, чем за 3 дня до начала строительно-монтажных работ согласованную проектно-сметную документацию. В случае, когда в переданную
Подрядчику документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ по измененной и согласованной документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с
Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные договором.

Обеспечить разрешение на временное подключение к действующим электросетям (по
возможности) на время производства работ.

Произвести приемку результата выполненных работ с подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) согласно п.2.3. настоящего Договора в течение 3 (Трех) дней с даты получения письменного уведомления от Подрядчика об окончании работ и готовности к Объекта к сдаче или письменно предъявить мотивированный отказ.

Вся документация о приемке Заказчиком результата выполненных работ оформляется Подрядчиком в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых должен быть подписан Подрядчиком и Заказчиком.

Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Оказывать Подрядчику посильную и необходимую помощь в получении разрешения на работы, а также в решении вопросов, связанных с выполнением подрядных работ и входящих в компетенцию Заказчика.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

При осуществлении контроля за проведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае невыполнения Заказчиком в сроки предусмотренные настоящим Договором всех своих обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, и если это приведет к увеличению сроков выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик имеет право продлить срок окончания работ на
соответствующий период, и освобождается на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку его сдачи в эксплуатацию. В этом случае стороны обязаны принять все необходимые меры, для предотвращения и уменьшения дополнительных расходов. В случае возникновения у Подрядчика необходимости в дополнительных расходах, связанных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств Заказчиком, он обязан письменно уведомить Заказчика о размере дополнительных расходов с приложением, подтверждающих документов, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

Обеспечить хранение и сохранность техники, материалов и оборудования Подрядчика на территории Заказчика.

Ответственный за производство работ со стороны Заказчика:

Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Результаты выполненной работы, подлежащие закрытию, (Скрытые работы), должны быть осмотрены Заказчиком или лицом, ответственным за контроль по качественному проведению работ, до их закрытия. По результатам осмотра, Заказчик и Подрядчик подписывают Акт о приемке скрытых работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения осмотра Скрытых работ, подлежащих закрытию, не позднее 1 дня до назначенной даты осмотра. Если Заказчик не явится для осмотра в назначенный срок, то Подрядчик составляет односторонний акт осмотра. Вскрытие работ в этом случае может быть произведено по требованию Заказчика за его счет, если во время вскрытия не обнаружится никаких недостатков. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество Скрытых работ.

В случае если Заказчик заявит о недостатках Скрытых работ в ходе осмотра, то результаты таких работ не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие Скрытых работ выполнено без осмотра Заказчиком и с нарушением порядка информирования и назначения осмотра, то Подрядчик обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не осмотренных Заказчиком, согласно указанию последнего.

Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам, без письменного согласия другой стороны.

В случае реорганизации Стороны или перехода прав и обязанностей Стороны к третьему лицу, Стороны вправе требовать от реорганизованного или третьего лица исполнения обязательств по настоящему Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы на Объекте должны начаться и быть завершены, а результат сдан Заказчику в следующие сроки:

Начало работ: не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора и выполнения п.п. 3.3.1, 3.3.2, настоящего Договора.

Срок окончания работ и сдачи результата Заказчику: ______________ г.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из Сторон не несет материальной ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (ОНС): наводнения, пожара, землетрясения или других стихийных бедствий, транспортной катастрофы, забастовок, военных действий, блокады, действий и нормативных указаний государственных органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

Сторона, которой такие обстоятельства мешают выполнять свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств.

Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

6. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка результата выполненных работ Заказчиком производится в течение 3 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о его готовности к сдаче.

До приемки результата выполненных работ Заказчиком Подрядчик несет ответственность за риск его случайного уничтожения или повреждения.

6.2. Права собственности на результат выполненных работ, в его оплаченной Заказчиком части, осуществляются Заказчиком. После приемки результата выполненных работ Заказчиком риск его возможного разрушения или повреждения несет Заказчик.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

Надлежащее качество поставляемых Подрядчиком материалов, соответствие их техническому заданию, государственным стандартам;

Надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими регламентами;

Своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

7.2. Гарантийный срок при нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 36 месяцев от даты подписания сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения объекта по вине третьих лиц или Заказчика.

7.3. При отказе Подрядчика (Заказчика) от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках для их подтверждения, Заказчик (Подрядчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт фиксирующий недостатки выполненной работы и их характер.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

В случае нарушения Подрядчиком условий и срока выполнения работ, указанных в настоящем Договоре Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результата выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

Любые штрафные санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются Сторонами только после получения Стороной, допустившей нарушение своих обязательств по Договору, письменного уведомления о начислении штрафных санкций и/или необходимости их уплаты. В указанном уведомлении должен содержаться детализированный расчет штрафных санкций на дату составления уведомления.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения основных обязательств по Договору.

Ответственность за соблюдением работниками Подрядчика на период строительства правил техники безопасности и пожарной безопасности несет Подрядчик.

В случае обнаружения отступлений от качества выполненных работ, обнаружившегося при контроле за качеством, Подрядчик обязан в максимально короткий срок за свой счет исправить недостатки.

В случае прекращения своей деятельности каждая из Сторон компенсируют другой Стороне понесенные затраты по настоящему Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

задержка Подрядчиком начала строительства более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

Систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения
работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства, указанных в п.4.1.2;

Систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;

Аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на
производство работ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

Финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов
за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

Уменьшения стоимости строительства более чем на 30% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Перед заключением настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и выполнения соответствующих работ.

Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

10.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, все споры по настоящему договору подлежат разрешению в Высшем Арбитражном Третейском Суде (г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.43) в соответствии с регламентом суда. Решение третейского суда является окончательным.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к Договору № ____от __________г.:

Приложение № 1 (Протокол согласования договорной цены).

Приложение № 2 (Локальная смета № ____)

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ, Договор (форма) от 02 августа 2016 года

Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ

установленный договором срок.


1.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора. собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 15 настоящего договора .

1.3. Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

2. Стоимость работ


2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора определена протоколом соглашения о договорной цене (приложение N _____) и составляет ______________ (_______________________________) руб.

2.2. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объемов и видов, установлены в п.15.2 .

3. Сроки реализации работ


3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: 20__ года ___________ месяца __ дня

Окончание работ: 20__ года _____________ месяца __ дня

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 15 настоящего договора .

3.4. Срок завершения отдельных этапов работ определяется графиком выполнения работ (приложение N______).

4. Обеспечение материалами и оборудованием


4.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1. в соответствии с номенклатурой поставки Субподрядчика, количеством и в сроки, указанные в приложении N _____ к настоящему договору.

4.2. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1. в соответствии с номенклатурой поставки, количеством и в сроки, указанные в приложении N _______ к настоящему договору.

4.3. До прибытия на строительство персонала Субподрядчика Генподрядчик обязуется принимать адресованные Субподрядчику грузы, выгружать их, складировать, составлять акты количественной и качественной приемки, коммерческие и другие акты и немедленно передавать их Субподрядчику, субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику заготовительно-складские, транспортные расходы, а также затраты на погрузочно-разгрузочные работы.

4.4. В случае обнаружения дефектов оборудования в процессе его монтажа или испытаний Генподрядчик обязан в ___ -дневный срок устранить дефекты или заменить оборудование. Субподрядчик может выполнить эти работы самостоятельно за отдельную плату, что оформляется дополнительным соглашением.

4.5. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за ______ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.6. Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.7. Каждая сторона несет ответственность за:

- соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

- обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

4.8. Реализация материалов и конструкций, не использованных Субподрядчиком при выполнении работ и оплаченных Генподрядчиком, осуществляется Генподрядчиком.

5. Обязанности Субподрядчика


Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик обязуется:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором, а также создание условий для производства последующих работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

5.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

5.3. Вывезти в ________-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

5.4. При полном завершении работ в _____ - дневный срок известить об этом Генподрядчика.

5.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

5.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности.

5.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. Обязанности Генподрядчика


Для реализации настоящего договора Генподрядчик обязуется:

6.1. Передать Субподрядчику в __-дневный срок с даты подписания настоящего договора проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, указанном в приложении N _____. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и утверждена в установленном порядке.

Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ

Образцы документов, договоров, типовых должностных инструкций, исковых заявлений, контрактов и т

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
В данном разделе собрана интересная информация (Образцы документов, договоров, должностных инструкций, исковых заявлений и т.д.). которая доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

Блог о бодибилдинге Бодибилдинг, производители спортивное питание, фитнес и стероиды с отзывами и рекомендации, правильная нагрузка, питание и тренировки,

Каталог стоматологий в Челябинске и области Стоматологии в Челябинске с отзывами и рейтингом, сделай правильный выбор,

Большой каталог с уникальными готовыми Сочинениями Сочинения и изложения, краткие содержания и характеристики героев скачать бесплатно школьные работы, для 5,6,7,8,9,10,11 классов, сочинения на Украинском и Английском

Выбор районов города, отзывы о работе застройщиков, сравнения, где купить квартиру в Краснодаре Переезд в Краснодар, покупка квартиры и выбор места и района города помощь советы для желающих переехать, форум о Краснодаре и Краснодарском крае, снять арендовать жилье

Отдых в Сочи, п.Лоо, снять комнату, номер в июне, в июле, августе на море Гостевой дом Вишневый в Сочи цены на проживание, достопримечательности, бронирование гостиницы, подробности о Сочи и Лоо

Документы, бланки, образцы на сайте, скачать, бесплатно, формы, шаблоны Бланки договоров, должностных инструкций, образцы судебных исков Договора купли-продажи акций, недвижимости между физическими лицами и инструкции на разничные должности от бухгалтера и кладовщика до директора оптовой фирмы

Комплекты постельного белья, красивое с рисунком, из поплина и бязи с доставкой по городу Краснодару Интернет магазин постельного белья с доставкой по Краснодару и Сочи КПБ, купить, заказать, стоимость и цену смотрите на сайте по постельному белью, выбор размеров и цветов

Заказать доставку женской менструационной чаши в России по городам Менструальная чаша купить, привезти доставить, капа для месячных доставка, купить, заказать, дешево с гарантией, новое в женской гигиене, выбор и отзывы женщин

Банк требует застраховать ипотеку, оформи страховку на ипотечную квартиру, дом Страхование ипотеки в Челябинске и Копейске минимальные тарифы по страхованию, мы предложим дешевле, чем в Сбербанке, у нас минимальная комиссия

Разделы

ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

Реклама на сайте:

Договор подряда на выполнение строительных работ

Образец договора строительного подряда

Договор строительного подряда — это образец на основе договора подряда по устройству строительных работ на нефтяном месторождении. В него включен огромный пакет документов — и смета, и график выполнения работ, и протокол согласования договора, и много других документов.

Образец договора подряда на выполнение строительных работ можно скачать на этой странице. Вообще, строительство отрасль очень серьезная, со множеством разрешительных процедур, с обязательным членством в СРО, поэтому и договоры подряда тут заключаются далеко не на двух листах, со множеством приложений.

Данный образец договора строительного подряда предназначен для заключения между юридическими лицами. Хотя стороной в таком договоре может быть и физическое лицо, правда, чаще всего только заказчиком, поскольку для осуществления строительной деятельности нужен допуск в СРО, который физическому лицу никто не даст.

Существенные условия договора строительного подряда — как и в любом другом договоре подряда. Это срок, сам предмет договора, его цена. Договор консенсуальный, возмездный. В основном, применяется при осуществлении предпринимательской деятельности.

Чтобы скачать образец договора строительного подряда — нажмите на кнопку внизу страницы. Там же вы найдете другие материалы по данной теме.

Договор строительного подряда

Договор строительного подряда

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.

1.1.2. Объект – помещение Заказчика.

1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» – настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.

1.1.4. Строительная площадка – территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу.

1.1.5. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).

1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:
  • при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
  • при изменении характера, качества или вида указанной работы;
  • при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ.

5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.

5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.

6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.

6.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.

7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

7.1. Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:

7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере % от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.

7.1.2. Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного % аванса.

7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.

7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.

8.2. Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.

8.3. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам).

8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч. и скрытых) и согласованиях проектно-технических решений с Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.

8.6. При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ.

8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:

8.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.

8.7.2. Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации.

8.7.3. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов.

8.7.4. После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.

8.7.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

8.7.6. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Приложениям (Сметам) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:
  • нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ при условии, если срок их окончания, установленный в Календарном плане, увеличивается более чем на календарных дней;
  • нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренному проектом, строительными нормами и правилами;
  • аннулирования лицензии на строительную деятельность, издание других актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  • в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения цены работ, указанной в Приложениях (Сметах).
10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
  • при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
  • при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.

10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором и Календарным планом к Приложениям (Сметам) сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.2. В случаях не обеспечения установленных Календарным планом сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере % от стоимости работ, за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11.4. Оплата штрафных санкций производится в течение банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.

11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом .

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям.

13.2. Подрядчик соглашается со следующим:
  • Не производить или не предлагать прямо или косвенно платеж или дар какому-либо работнику, должностному лицу или представителю правительства, правительственного учреждения или иного органа или какой-либо политической партии либо ее должностному лицу или какому-либо кандидату на политический пост при обстоятельствах, когда платеж или дар будут составлять незаконный платеж, либо когда платеж или дар был произведен с целью обеспечить неправомерное преимущество или получить какой-либо доход от деятельности;
  • Приложить все свои усилия с тем, чтобы поддерживать репутацию и содействовать интересам Заказчика, и не вправе допускать конфликт между своими интересами и обязанностями, которые он имеет перед Заказчиком.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один календарный год. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка пролонгации на последующие годы.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

  1. Предмет договора и другие общие условия
  2. Права и обязанности сторон
  3. Стоимость работ
  4. Порядок оплаты работ
  5. Порядок приемки (результата) работ
  6. Ответственность сторон за нарушение условий настоящего договора
  7. Прочие условия
  8. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон
  9. Подписи сторон

Образец договора подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов и т.д. заключаемый между юридическими лицами.

  1. Предмет договора
  2. Сроки выполнения работ
  3. Стоимость работ
  4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
  5. Обязанности подрядчика
  6. Обязанности заказчика
  7. Охрана объекта
  8. Распределение риска между сторонами
  9. Сдача и приемка работ
  10. Гарантии качества работы
  11. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ
  12. Контроль за расходованием денежных средств, материалов и оборудования
  13. Взаимоотношения сторон в период строительства
  14. Ответственность сторон за неисполнение обязательств
  15. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
  16. Внесение изменений в техническую документацию
  17. Разрешение споров
  18. Прекращение договорных отношений
  19. Особые условия
  20. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  21. Подписи сторон

Образец договора строительного подряда для работы по капитальному ремонту, заключаемый между юридическими лицами.

  1. Предмет договора
  2. Цена работ по договору
  3. Обязательства подрядчика
  4. Обязательства заказчика
  5. Срок выполнения работ
  6. Выполнение работ
  7. Обстоятельства непреодолимой силы
  8. Внесение изменений в документацию
  9. Приемка результата выполненных работ
  10. Гарантии
  11. Расторжение договора
  12. Ответственность сторон
  13. Прочие условия
  14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  15. Подписи сторон