Образец договора на поставку бетона

ООО "-----------", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора --------------- . действующего на основании Устава, с одной стороны, и-----------------------. именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ------------------ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Под “продукцией” стороны понимают: бетон и раствор, определенных в заявках, накладных или дополнительных соглашениях марок. Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр. осуществляются на условиях настоящего договора.

1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

2. Порядок и условия поставки продукции.

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой.

2.2. Заявка должна содержать марку продукции, объем поставки, адрес грузополучателя, сроки и интервалы поставки, а в случае необходимости подачи продукции - объем подачи и параметры автобетононасоса.

Заявка должна быть подтверждена Поставщиком.

2.3. Покупатель направляет заявку за 24 часа до даты предполагаемой поставки.

2.4. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя.

Срок поставок может определяться графиком поставок или иным соглашением сторон.

2.5. Общий объем поставки Поставщиком Покупателю продукции по настоящему договору составляет ---м3.

2.6. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки, отметкой в блок-ордере и т.д.

2.7. Право собственности на продукции переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции (п.2.6.).

2.8. Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные.

2.9. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества, паспорт на бетон, раствор.

2.10. Поставка продукции производится автомобильным транспортом Поставщика.

В случае необходимости Поставщик производит подачу продукции автобетононасосами в порядке, установленном настоящим договором.

2.11.Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 % от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

2.12 В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки продукции, Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой, возвратом и т.д.

Не принята может быть только продукция, не соответствующая качеству.

2.13. Недопоставка продукции по количеству не может служить основанием для отказа в ее принятии. В этом случае Поставщик производит допоставку недостающего объема продукции.

2.17. Стороны устанавливают время разгрузки одного автобетоносмесителя - 40 мин. За сверхнормативный простой Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 600,00 руб. за каждый час простоя.

В случае простоя по вине Поставщика время простоя Покупателем не оплачивается.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.

3.2. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору.

3.3. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе, а если такой срок не указан, цены считаются установленными на предпологаемый объём продукции.

Если по окончании срока действия протокола согласования цен Поставщик не установил иные цены, предложив к подписанию новый протокол согласования цен, протокол считается продленным на неопределенный срок.

3.4. В случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, каждая из сторон имеет право потребовать пересмотра цен в любое время.

3.5. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение не определенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен.

Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым.

3.6. Цены на продукцию могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола согласования цен.

Цена на заказанный и/или поставленный товар изменению не подлежит.

Не может изменяться цена на товар в одностороннем порядке.

3.7. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме. По соглашению сторон расчеты могут производится в наличной форме в рамках, разрешенных законодательством.

На основании письма Поставщика Покупатель производит оплату третьим лицам, по указанным Поставщиком реквизитам.

3.8. Покупатель должен произвести предоплату продукции по счету, выставленному Поставщиком. Счет может быть направлен Поставщиком с помощью средств факсимильной связи. По соглашению сторон производится зачет требований по взаимным задолженностям.

3.9. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

4. Качество продукции.

4.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-94 "Смеси и бетоны. Технические условия".

4.2. На каждую партию продукции, ввозимой в течение 1 календарного дня Поставщик обязан предоставить необходимые сертификаты.

4.3. Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

При получении претензий Покупателя Поставщик в течение 2-х часов направляет своего представителя для совместной приемки продукции.

4.4. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. Москва РФ.

Все расходы. связанные с передачей продукции на экспертизу относятся на Покупателя в случае подтверждения соответствия продукции установленному качеству и на Поставщика, в случае подтверждения несоответствия продукции установленному качеству.

4.5. В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан заменить её на продукцию соответствующую качеству.

4.6. В случае, если объем разовой поставки производиться несколькими поставщиками, ООО «-------» снимает с себя ответственность по объему поставленного бетона и его соответствию ГОСТам.

5. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.

5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежащем исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.

Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении настоящего договора и соглашений об изменении существенных условий договора, касающихся предмета настоящего договора.

6.4. Договор составлен и подписан на четырёх листах без текста на обороте, на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Образец договора поставки песка и щебня

В этом договоре прописывают главные условия поставки песка.

В приложении к договору прописывают условия поставки конкретных партий продукции:

• объем поставляемой продукции;
• вид продукции (один из типов песка), может дополнительно прописывать качество продукции (коэффициент фильтрации песка, модуль крупности песка);
• адрес объекта;
• цена за куб;
• вид и тип транспорта, который используется для поставки;
• график приемки на объекте.

Текст договора поставки песка можно исправить и дополнить на основе протокола согласования договора.

В этом договоре прописывают главные условия поставки щебня.

В приложении к договору прописывают условия поставки конкретных партий продукции:

• объем поставляемой продукции;
• вид продукции (один из типов щебня), может дополнительно прописывать качество продукции (коэффициент фильтрации щебня, модуль крупности щебня);
• адрес объекта;
• цена за куб;
• вид и тип транспорта, который используется для поставки;
• график приемки на объекте.

Текст договора поставки щебня можно исправить и дополнить на основе протокола согласования договора.

Скачать образец договора поставки песка и щебеня в формате .doc

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Образец договор поставки песка строительного > портал с примерами справок

Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара. В соответствии с настоящим договором под, понимается: _1.3, товаром. Посредством факсимильной, необходимых для поставки товара, электронной интернет связи прислать заявку поставщику с указанием количества и номенклатуры. Поставка товара производится транспортом поставщика на склад покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, который отражается в спецификации, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы акт приемки-передачи, товарные накладные. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара покупателю в количестве, отгрузка покупателю производится в месте и способом, соответствующему гост, номенклатуре, указанным им в заявке, указанным в заявке и по качеству. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет поставщика или иной счет, указанный поставщиком. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, 22263-76.5.2, 9757-90, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с гост рф 8267-93. Поставщик передает, а покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации. Обязательства поставщика по срокам поставки, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями поставщика и покупателя, номенклатуре. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.

Образец договор на поставку песка - универсальные бланки

На каждую партию продукта оформляется отдельная спецификация. В согласовании с реальным контрактом под, понимается: 1.3, продуктом. В срок не позже - х дней с момента оплаты выполнить отгрузку продукта покупателю в количестве, отгрузка покупателю делается в месте и методом, указанным в заявке и по качеству, номенклатуре, указанным им в заявке, соответственному гост. Принять купленный продукт в месте, указанном в заявке на поставку. Поставщик передает, указанным в спецификации, а клиент воспринимает в собственность и оплачивает продукт в количестве, номенклатуре и по ценам, являющейся неотъемлемой частью реального контракта. Обязательства поставщика по срокам поставки, количеству и качеству продукта числятся выполненными с момента подписания акта сдачи - приемки либо товарной накладной представителями поставщика и покупателя, номенклатуре. Стороны устанавливают последующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, который отражается в спецификации, размер которой соответствует тому, указанной в выставленном счете. Не наименее чем за 3 дня до даты поставки уведомить покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию продукта. Поставка продукта делается транспортом поставщика на склад покупателя либо другое место указанное, или предварительно согласованное меж сторонами. Акт сверки может оформляться и в других вариантах по согласованию представителей сторон. Стоимость продукта включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены покупателем на месте и в момент приемки продукта средством составления акта сверки. Это делается в том числе и методом обмера конкретно в кузове автотранспортного средства, в согласовании с гост рф 8267-93, 9757-90, 22263-76.5.2, приобретенный размер множится на коэффициент утряски при перевозке. Заявка обязана быть отправлена не наименее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Не позже 17 числа еще одного месяца оформить счет - фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предшествующего месяца. Клиент должен принять продукт по количеству, качеству и номенклатуре конкретно при его получении от поставщика. Выполнить проверку при приемке продукта по количеству и качеству, подписать надлежащие документы акт приемки - передачи, товарные накладные. Выставить счет на оплату не позже - х дней с даты получения заявки от покупателя на еще одну партию продукта. Оплачивать стоимость купленного продукта по выставленному поставщиком счету не позже 3 дней со дня его получения. Средством факсимильной, нужных для поставки продукта, электронной веб связи прислать заявку поставщику с указанием количества и номенклатуры.

Образец договор на поставку песка

Группа: Пользователь
Сообщений: 18
Регистрация: 04.05.2014
Пользователь №: 19486
Спасибо сказали: 0 раз(а)

образец договор на поставку песка

Образцы договоров: Образец договора на поставку щебня

г. Москва1 февраля 2011 года

ООО«Иванов». именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров». именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее - Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

• щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;

• смеси щебеночные различных фракций;

• материалы из отсевов дробления;

• песок для строительных работ;

• иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

• метрическая тонна (тн.) - единица массы;

• метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

1.4. Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.

1.5. Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);

• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);

• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции считается:

• При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной;

• При поставке Автотранспортом Поставщика - дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя - дата получения Продукции на складе Поставщика, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.

2.5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.

• Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,

• наименование грузополучателя,

• почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.

3.3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

3.4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.

3.5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7. В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации - Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года включительно.

6.2. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.

7. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.

7.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

7.3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой Стороны.

8.3. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.

9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: