Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Образец На Полиграфические Услуги img-1

Договор Образец На Полиграфические Услуги

Рейтинг: 4.6/5.0 (1731 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

на выполнение полиграфических работ

г. _________________ "___"________ ____ г.

__________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. 1.2 настоящего Договора.

1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет полиграфические работы, а именно работы по производству этикеток.

1.3. Этикетки должны соответствовать макету, утвержденному Заказчиком в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Утвердить макет этикетки и осуществить его своевременную передачу Подрядчику.

2.1.2. Оплатить услуги Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить своевременное принятие продукции, указанной в п. 1.2 настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Осуществить производство этикеток согласно макету, предоставленному Заказчиком.

2.2.2. Осуществить тиражирование этикеток в количестве, указанном Заказчиком в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2.3. В течение 3-х дней с даты окончания работ по настоящему Договору известить Заказчика о готовности продукции, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, а также обеспечить передачу продукции представителю Заказчика. В извещении должно быть указано место передачи продукции Заказчику, а также срок, в течение которого продукцию необходимо принять.

2.3. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены в извещении Подрядчика, указанном в подп. 2.2.3 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте выполненных работ, подписываемом Сторонами настоящего Договора, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

2.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика в размере ______ (_________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан осуществить производство этикеток и их тиражирование в течение _________ дней с даты подписания настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.1. Все сведения по настоящему Договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта о выполненных работах.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К настоящему договору прилагается макет этикеток (Приложение N 1).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Другие статьи

Образец (шаблон) Договора на выполнение полиграфических работ (рус)

на выполнение полиграфических работ

г. ______________ «___ » ___________ 200 г.

ООО, являющ ееся плательщиком налога на прибыль на общих основаниях именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО, являющ ееся плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, и менуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице ________________ действующе го на основании устава. с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами действующего законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказать полиграфические услуги из своих материалов и доставить их Заказчику, доставка входит в стоимость услуг.

1.2. «Заказчик» заблаговременно (за 2 дня) передает «Исполнителю» в электронном виде информацию необходимую для выполнения услуг по настоящему договору.

1.3. Исходная информация, переданная «Заказчиком» «Исполнителю», является интеллектуальной собственностью «Заказчика». «Заказчик» самостоятельно несет ответственность за содержание заказа. Тираж и сроки исполнения заказа оговариваюся в каждом случае отдельно.

2. СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимости заказов по настоящему договору являются договорными и определяются на основании счета-фактуры «Исполнителя». Стоимость печати, тираж, формат, цветность, плотность бумаги оформляются в виде Приложений к данному Договору по каждому Заказу.

2.2. «Заказчик» производит оплату заказа согласно выставленного счета-фактуры не позднее 4-х банковских дней с момента получения заказа и подписания расходных накладных.

3. СРОК И ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. «Исполнитель» обязуется выполнять все работы и услуги по настоящему Договору не более, чем за 4( четыре) рабочих дня с момента получения утвержденного оригинал-макета.

Досрочное изготовление «Исполнителем» заказа допускается.

3.2. Выполнение работ и услуг по настоящему договору подтверждается расходной и налоговой накладными.

3.3. Доставка готовой продукции осуществляется «Исполнителем» на склад «Заказчика» (г. Харьков).

В каждом случае пункт доставки по г. Харькову оговаривается отдельно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»:

4.1.1. Оплатить стоимость заказа в порядке и размере, предусмотренном в статье 2 настоящего договора.

4.1.2. Принять готовый заказ. В случае изготовления «Исполнителем» брака (цветопередача не соответвтвует проф. Распечаткам), требовать от «Исполнителя» повторного выполнения заказа за его счет с учетом выполнения сроков изготовления заказа.

4.1.3. Предоставить «Исполнителю» необходимые исходные материалы, которые нужны для изготовления заказа.

4.2. ОБЯЗАННОСТИ « ИСПОЛНИТЕЛЯ»:

4.2.1. Своевременно и Качественно изготовить Заказ согласно утвержденному «Заказчиком» заданию, доставить и передать полиграфическую продукцию.

4.2.2. Информировать «Заказчика» по его требованию о ходе работ по настоящему договору .

5. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательства по настоящему договору, в случае пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, транспортных катастроф или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств, отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) Договора на выполнение полиграфических работ (рус)" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) Договора на выполнение полиграфических работ (рус) .doc

Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания - образец 2016 года

Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания

Если вы решили подписаться на определенное периодическое издание, в таком случае правильным способом обезопасить себя будет заключение договора с издательством. В этом документе необходимо указать ваши персональные данные и информацию издательства (ФИО, юридический, почтовый адрес, ИНН), а также реквизиты банковских карт.

В отдельном разделе указывается количество доставляемых экземпляров, стоимость услуг исполнителя (издательства), периодичность вашей подписки и адрес, куда будут доставляться периодические издания.

Вы, как подписчик, обязаны своевременно производить оплату за оказанные услуги издательством, а также в случае смены адреса доставки заранее уведомить об этом вторую сторону договора.

Что обязано делать издательство по договору

Обязанностями издательства согласно подписанному документу будут:

  • оформление подписки на определенное периодическое издание;
  • обеспечение доставки данного издания после получения оплаты от заказчика;
  • подписание накладной вместе с заказчиком, которая подтверждает факт оказанных услуг;
  • предупреждение заказчика не позднее установленного срока об изменениях или дополнениях к подписке или доставке.

И главный момент, издательство имеет право не доставлять подписку заказчику, если в установленное время не поступили денежные средства на счет исполнителя.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Бланк договора на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания Образец договора на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания (заполненный бланк) Скачать Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке печатного издания №

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Издательство », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подписчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подписчик заказывает и обязуется оплатить, а Издательство осуществляет оформление подписки и обеспечивает доставку Подписчику периодического печатного издания, журнала « » (Журнал) на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

1.2. Периодичность подписки, адрес доставки, количество экземпляров, стоимость услуг Издательства определяется сторонами в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 – Карточкой клиента, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Права и обязательства Издательства:

2.1.1. Оформить подписку на Журнал в соответствии с Карточкой клиента. Обеспечить доставку Журнала Заказчику после поступления на расчетный счет Издательства денежных средств в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. Факт оказания услуг по доставке Журнала Подписчику подтверждается подписанием Сторонами Накладной, предоставляемой Подписчику вместе с каждым номером Журнала.

2.1.2. Уведомить Подписчика об изменениях условий подписки и/или доставки не позднее, чем за дней до вступления в силу соответствующих изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Журнала по адресу: или направить уведомление по электронной почте Подписчика, при её наличии у Издательства. Отсутствие письменного отказа Подписчика от получения Журнала на новых условиях не позднее, чем за рабочих дня до вступления в силу соответствующих изменений, считается согласием Подписчика с новыми условиями подписки и/или доставки.

2.1.3. По письменному запросу Подписчика предоставить информацию об изменении срока выхода и/или причинах невыхода Журнала.

2.2. Права и обязательства Подписчика:

2.2.1. Производить оплату подписки и доставки Журнала в соответствии с Карточкой клиента.

2.2.2. Подписать со своей стороны Накладную, предоставляемую Подписчику вместе с каждым номером Журнала. Подписчик обязуется вернуть Накладную в Издательство в течение рабочих дней с момента получения Журнала или предоставить мотивированный отказ от подписания. Если в указанный в настоящем пункте срок Накладная не будет подписана и возвращена Подписчиком в Издательство, или он не предоставит письменный мотивированный отказ, услуги считаются оказанными и принятыми в объеме, указанном в Накладной.

2.2.3. Назначить лицо, ответственное за прием Журнала и взаимодействия с Издательством.

2.2.4. В случае изменения адреса доставки Журнала Подписчик обязуется уведомить об этом Издательство в письменной форме не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого изменения.

2.2.5. При желании Подписчика изменить критерии подписки (подписной период, количество экземпляров) он обязуется оформить Карточку клиента, предварительно уведомив об этом Издательство, не позднее числа месяца выхода журнала, в соответствии с графиком выхода, опубликованном на сайте .

2.2.6. Использовать Журнал (как полностью, так и его отдельные материалы, в том числе иллюстрационные материалы, фотоматериалы, графики, таблицы, диаграммы и пр.) исключительно в личных информационно-ознакомительных, учебных или научных целях. Любое цитирование материалов Журнала, а также их использование при создании собственных материалов допускается только со ссылкой на Журнал. Перепечатка материалов Журнала (как полностью, так и их отдельных частей), допускается только с письменного разрешения Издательства. При возникновении необходимости иного использования Журнала (как полностью, так и отдельных его материалов) Стороны могут заключить лицензионный договор о передаче имущественных авторских прав на использование Журнала (и/или его отдельных материалов).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг Издательства по подписке и доставке Журнала производится Подписчиком на условиях 100% предоплаты за подписной период (квартал, полугодие, год) на основании счета, выставленного Издательством. Подписчик обязан в течение рабочих дней со дня выставления счета произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Издательства.

3.2. Обязательства Подписчика по оплате услуг по подписке и доставке Журнала считаются исполненными с момента поступления денежных средств в соответствии со счетом, выставленным Издательством, на расчетный счет Издательства в полном объеме.

3.3. В случае повышения тарифов на услуги связи Издательство оставляет за собой право выставить дополнительный счет Подписчику, который подлежит оплате в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. Издательство обязано уведомить Подписчика об изменении тарифов не менее, чем за дней до планируемого изменения. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, на основании которого выставляется дополнительный счет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором.

4.2. При отсутствии на расчетном счете Издательства денежных средств в размере, определяемом в соответствии с п.3.1 и п.3.3 настоящего Договора, Издательство имеет право не осуществлять поставку Журнала Подписчику. При нарушении сроков оплаты Покупателем более чем на календарных дней, Издательство имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор.

4.3. В случае нецелевого использования Журнала (как полностью, так и его отдельных материалов), нарушения условий п.2.2.6 настоящего Договора Подписчик обязуется выплатить Издательству денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере рублей за каждый случай неправомерного использования Журнала и/или его отдельных материалов. В случае предъявления претензий к Издательству со стороны третьих лиц в связи с нарушением Подписчиком их прав Подписчик обязуется участвовать в разрешении предъявленных претензий и компенсировать Издательству понесенные им убытки в полном размере.

4.4. В случае невозможности предоставления какого-либо номера Журнала Подписчику по вине Издательства, последний возвращает Подписчику внесенные им денежные средства по оплате услуг по доставке соответствующего номера Журнала, измеряемые размером стоимости подписки на один номер Журнала.

4.5. Издательство не несет ответственности за нарушение сроков доставки Подписчику Журнала, возникшие не по вине Издательства, в частности, вызванные нарушением сроков доставки почтовой службой, введением таможенных ограничений, препятствующих прохождению Журнала с/на территорию РФ, или других ограничений, на которые Издательство не может оказывать влияние.

4.6. Издательство не несет ответственности за повреждение внешнего вида Журнала, возникшие не по вине Издательства в процессе его доставки Подписчику.

4.7. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но не ограничиваются ими, ниже перечисленные: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в действие законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены, в том числе возникновение сбоев в телекоммуникационных сетях.

4.8. При наступлении указанных в п.4.7 настоящего Договора обстоятельств, сторона должна без промедления (в срок, не более трех календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. Если указанные обстоятельства продолжаются более календарных дней, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора или его части. При этом стороны производят взаиморасчеты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Подписчиком Карточки клиента, подтверждающей объем подписки и ее стоимость и оплаты счета на оказание услуг Издательством, и действует до окончания срока подписки.

5.2. В случае нежелания Подписчика продлять подписку на Журнал на следующий срок он обязуется уведомить об этом Издательство в письменной форме не позднее, чем за рабочих дней до окончания срока подписки. При отсутствии у Издательства в указанный в настоящем пункте срок письменного уведомления Подписчика подписка на Журнал, а также настоящий Договор считаются продленными на следующий подписной период, равный истекшему.

5.3. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время любой из сторон, с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В этом случае Издательство обязуется в течение рабочих дней после получения уведомления вернуть полученные от Подписчика денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее рабочих дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны каждой из Сторон.

6.2. Вся переписка, связанная с заключением, изменением, исполнением настоящего Договора, осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора. По требованию любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме.

6.3. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, относительно надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае не достижения согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде г.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Издательство
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
Подписчик
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Договор на оказание полиграфических услуг

Договор на оказание полиграфических услуг

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

(Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по подготовке и печати полиграфической продукции:
- цветные буклеты - (указать количество) штук, (указать формат и количество листов), бумага (указать плотность бумаги) г/м2,
- визитные карточки - (указать количество) штук
1.2. Срок сдачи работ по договору ___ рабочих дня с момента получения предоплаты от Заказчика.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (Приложение 2).
1.4. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. согласовать с Заказчиком оригинал-макет рекламного проспекта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. в __-х дневный срок после заключения договора предоставить техническое задание (и всю необходимую информацию) на проводимые работы (Приложение 1 к настоящему договору).
2.2.2. в 3-х дневный срок с момента подписания договора перечислить сумму договора на расчётный счёт Исполнителя или поставить оборудование и материалы по согласованному сторонами перечню (Приложение 3 к настоящему договору).
2.2.3. утверждать в трехдневный срок с момента представления Исполнителем акты приемки-сдачи работ каждого этапа и договора в целом или мотивированный отказ от приемки работ.
2.2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненную работу согласно настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю (указать цифрами и прописью) рублей
3.2. Оплата производится путем перечисления суммы договора на расчётный счёт Исполнителя или поставкой оборудования и материалов по согласованному сторонами перечню (Приложение 3).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Перечень продукции и документации подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончанию договора определен в Приложении 1.
4.2.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (Приложение 4).
4.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения акт сдачи-приемки работ обязан передать Исполнителю подписанный акт и принять полиграфическую продукцию, указанную в п.1.1. настоящего договора, или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 В случае просрочки выполнения работ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику пеню в размере __ % от стоимости невыполненной части работ за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.
5.3 В случае просрочки платежа или предоставления технического задания Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __ % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.
5.4 При расторжении договора по соглашению сторон, Исполнитель возвращает Заказчику сумму равную стоимости не начатых работ.
В случае инициативы со стороны Исполнителя, последний возвращает всю сумму от работ не принятых им к исполнению, плюс __ % от стоимости выполненных работ, за исключением сумм выплаченных в пользу третьих лиц.
В случае инициативы со стороны Заказчика, возврату подлежит __ % от сумм принятых Исполнителем к производству работ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны обязуются принять все меры к разрешению их путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в арбитражном суде ________ области.
6.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
7.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

_______________________ _______________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
м. п. м. п.

Договор на оказание полиграфических услуг

Договор на оказание полиграфических услуг * ДОГОВОР № ___

(город, населенный пункт)(дата) 200__ г.

(Полное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по подготовке и печати полиграфической продукции:

- цветные буклеты - (указать количество ) штук, (указать формат и количество листов ), бумага (указать плотность бумаги ) г/м 2.

- визитные карточки - (указать количество ) штук

1.2. Срок сдачи работ по договору ___ рабочих дня с момента получения предоплаты от Заказчика.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (Приложение 2).

1.4. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. согласовать с Заказчиком оригинал-макет рекламного проспекта.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. в __-х дневный срок после заключения договора предоставить техническое задание (и всю необходимую информацию) на проводимые работы (Приложение 1 к настоящему договору).

2.2.2. в 3-х дневный срок с момента подписания договора перечислить сумму договора на расчётный счёт Исполнителя или поставить оборудование и материалы по согласованному сторонами перечню (Приложение 3 к настоящему договору).

2.2.3. утверждать в трехдневный срок с момента представления Исполнителем акты приемки-сдачи работ каждого этапа и договора в целом или мотивированный отказ от приемки работ.

2.2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненную работу согласно настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю (указать цифрами и прописью ) рублей

3.2. Оплата производится путем перечисления суммы договора на расчётный счёт Исполнителя или поставкой оборудования и материалов по согласованному сторонами перечню (Приложение 3).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Перечень продукции и документации подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончанию договора определен в Приложении 1.

4.2.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (Приложение 4).

4.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения акт сдачи-приемки работ обязан передать Исполнителю подписанный акт и принять полиграфическую продукцию, указанную в п.1.1. настоящего договора, или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2 В случае просрочки выполнения работ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику пеню в размере __ % от стоимости невыполненной части работ за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.

5.3 В случае просрочки платежа или предоставления технического задания Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __ % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.

5.4 При расторжении договора по соглашению сторон, Исполнитель возвращает Заказчику сумму равную стоимости не начатых работ.

В случае инициативы со стороны Исполнителя, последний возвращает всю сумму от работ не принятых им к исполнению, плюс __ % от стоимости выполненных работ, за исключением сумм выплаченных в пользу третьих лиц.

В случае инициативы со стороны Заказчика, возврату подлежит __ % от сумм принятых Исполнителем к производству работ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны обязуются принять все меры к разрешению их путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в арбитражном суде ________ области.

6.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).

7.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

  • направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
    - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

К списку материалов Оперативная связь со специалистами

Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодического издания

Договор на оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодического издания

на оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодического издания

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Издательство », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подписчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подписчик заказывает и обязуется оплатить, а Издательство осуществляет оформление подписки и обеспечивает доставку Подписчику периодического печатного издания, журнала « » (Журнал) на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

1.2. Периодичность подписки, адрес доставки, количество экземпляров, стоимость услуг Издательства определяется сторонами в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 – Карточкой клиента, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Права и обязательства Издательства:

2.1.1. Оформить подписку на Журнал в соответствии с Карточкой клиента. Обеспечить доставку Журнала Заказчику после поступления на расчетный счет Издательства денежных средств в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. Факт оказания услуг по доставке Журнала Подписчику подтверждается подписанием Сторонами Накладной, предоставляемой Подписчику вместе с каждым номером Журнала.

2.1.2. Уведомить Подписчика об изменениях условий подписки и/или доставки не позднее, чем за дней до вступления в силу соответствующих изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Журнала по адресу или направить уведомление по электронной почте Подписчика, при её наличии у Издательства. Отсутствие письменного отказа Подписчика от получения Журнала на новых условиях не позднее, чем за рабочих дня до вступления в силу соответствующих изменений, считается согласием Подписчика с новыми условиями подписки и/или доставки.

2.1.3. По письменному запросу Подписчика предоставить информацию об изменении срока выхода и/или причинах невыхода Журнала.

2.2. Права и обязательства Подписчика:

2.2.1. Производить оплату подписки и доставки Журнала в соответствии с Карточкой клиента.

2.2.2. Подписать со своей стороны Накладную, предоставляемую Подписчику вместе с каждым номером Журнала. Подписчик обязуется вернуть Накладную в Издательство в течение рабочих дней с момента получения Журнала или предоставить мотивированный отказ от подписания. Если в указанный в настоящем пункте срок Накладная не будет подписана и возвращена Подписчиком в Издательство, или он не предоставит письменный мотивированный отказ, услуги считаются оказанными и принятыми в объеме, указанном в Накладной.

2.2.3. Назначить лицо, ответственное за прием Журнала и взаимодействия с Издательством.

2.2.4. В случае изменения адреса доставки Журнала Подписчик обязуется уведомить об этом Издательство в письменной форме не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого изменения.

2.2.5. При желании Подписчика изменить критерии подписки (подписной период, количество экземпляров) он обязуется оформить Карточку клиента, предварительно уведомив об этом Издательство, не позднее числа месяца выхода журнала, в соответствии с графиком выхода, опубликованном на сайте .

2.2.6. Использовать Журнал (как полностью, так и его отдельные материалы, в том числе иллюстрационные материалы, фотоматериалы, графики, таблицы, диаграммы и пр.) исключительно в личных информационно-ознакомительных, учебных или научных целях. Любое цитирование материалов Журнала, а также их использование при создании собственных материалов допускается только со ссылкой на Журнал. Перепечатка материалов Журнала (как полностью, так и их отдельных частей), допускается только с письменного разрешения Издательства. При возникновении необходимости иного использования Журнала (как полностью, так и отдельных его материалов) Стороны могут заключить лицензионный договор о передаче имущественных авторских прав на использование Журнала (и/или его отдельных материалов).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг Издательства по подписке и доставке Журнала производится Подписчиком на условиях 100% предоплаты за подписной период (квартал, полугодие, год) на основании счета, выставленного Издательством. Подписчик обязан в течение рабочих дней со дня выставления счета произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Издательства.

3.2. Обязательства Подписчика по оплате услуг по подписке и доставке Журнала считаются исполненными с момента поступления денежных средств в соответствии со счетом, выставленным Издательством, на расчетный счет Издательства в полном объеме.

3.3. В случае повышения тарифов на услуги связи Издательство оставляет за собой право выставить дополнительный счет Подписчику, который подлежит оплате в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. Издательство обязано уведомить Подписчика об изменении тарифов не менее, чем за дней до планируемого изменения. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, на основании которого выставляется дополнительный счет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором.

4.2. При отсутствии на расчетном счете Издательства денежных средств в размере, определяемом в соответствии с п.3.1 и п.3.3 настоящего Договора, Издательство имеет право не осуществлять поставку Журнала Подписчику. При нарушении сроков оплаты Покупателем более чем на календарных дней, Издательство имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор.

4.3. В случае нецелевого использования Журнала (как полностью, так и его отдельных материалов), нарушения условий п.2.2.6 настоящего Договора Подписчик обязуется выплатить Издательству денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере рублей за каждый случай неправомерного использования Журнала и/или его отдельных материалов. В случае предъявления претензий к Издательству со стороны третьих лиц в связи с нарушением Подписчиком их прав Подписчик обязуется участвовать в разрешении предъявленных претензий и компенсировать Издательству понесенные им убытки в полном размере.

4.4. В случае невозможности предоставления какого-либо номера Журнала Подписчику по вине Издательства, последний возвращает Подписчику внесенные им денежные средства по оплате услуг по доставке соответствующего номера Журнала, измеряемые размером стоимости подписки на один номер Журнала.

4.5. Издательство не несет ответственности за нарушение сроков доставки Подписчику Журнала, возникшие не по вине Издательства, в частности, вызванные нарушением сроков доставки почтовой службой, введением таможенных ограничений, препятствующих прохождению Журнала с/на территорию РФ, или других ограничений, на которые Издательство не может оказывать влияние.

4.6. Издательство не несет ответственности за повреждение внешнего вида Журнала, возникшие не по вине Издательства в процессе его доставки Подписчику.

4.7. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но не ограничиваются ими, ниже перечисленные: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в действие законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены, в том числе возникновение сбоев в телекоммуникационных сетях.

4.8. При наступлении указанных в п.4.7 настоящего Договора обстоятельств, сторона должна без промедления (в срок, не более трех календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. Если указанные обстоятельства продолжаются более календарных дней, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора или его части. При этом стороны производят взаиморасчеты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Подписчиком Карточки клиента, подтверждающей объем подписки и ее стоимость и оплаты счета на оказание услуг Издательством, и действует до окончания срока подписки.

5.2. В случае нежелания Подписчика продлять подписку на Журнал на следующий срок он обязуется уведомить об этом Издательство в письменной форме не позднее, чем за рабочих дней до окончания срока подписки. При отсутствии у Издательства в указанный в настоящем пункте срок письменного уведомления Подписчика подписка на Журнал, а также настоящий Договор считаются продленными на следующий подписной период, равный истекшему.

5.3. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время любой из сторон, с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В этом случае Издательство обязуется в течение рабочих дней после получения уведомления вернуть полученные от Подписчика денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее рабочих дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны каждой из Сторон.

6.2. Вся переписка, связанная с заключением, изменением, исполнением настоящего Договора, осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора. По требованию любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме.

6.3. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, относительно надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае не достижения согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде города .

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Издательство Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Подписчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора финансовой аренды (лизинг) оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

  1. Предмет договора
  2. Порядок передачи объекта лизинга лизингополучателю
  3. Права и обязанности сторон
  4. Порядок и сроки платежей по договору, порядок расчетов
  5. Эксплуатация и содержание объекта лизинга
  6. Страхование объекта лизинга
  7. Последствия повреждения или утраты объекта лизинга
  8. Контроль, инспектирование и предоставление информации
  9. Вещные и обязательственные права в отношении объекта лизинга
  10. Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств
  11. Форс-мажор
  12. Действие и прекращение договора
  13. Разрешение споров
  14. Заключительные положения
  15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  16. Подписи сторон

Договор оказания услуг

Образец договора на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы, заключаемый между юридическими лицами.

  1. Предмет договора
  2. Обязательства сторон
  3. Срок действия договора
  4. Расчеты по договору
  5. Применимое право. разрешение споров
  6. Ответственность сторон
  7. Особые условия
  8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  9. Подписи сторон