Руководства, Инструкции, Бланки

Договор На Техническое Обслуживание Котельной Образец img-1

Договор На Техническое Обслуживание Котельной Образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1720 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образцы договора сервисного обслуживания котлов

Образцы договора сервисного обслуживания котлов

1.2. Результат проведения технического обслуживания должен быть зафиксирован актом установленного образца, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень работ по техническому обслуживанию указан в Приложении №1.

1.3. Предприятие обязуется предоставить Заказчику специалиста сервисной службы на объект в течение 24 часов с момента звонка в диспетчерскую службу.

1.4. Количество ТО, включённых в договор, определяется тарифным планом.

1.5. Дата проведения ТО согласовывается с Заказчиком. В случае изменения контактных телефонов у Заказчика, и для выполнения договорных обязательств сервисной службой, Заказчику необходимо сообщить новые контактные телефоны в сервисную службу ООО «Мовитекс инжиниринг». Телефон: (495) 221-07-01, 721-65-54.

1.6. При возникновении неисправности, Заказчику необходимо незамедлительно сообщать об этом в сервисную службу Предприятия.

1.7. Все изменения в системе отопления Заказчик обязан согласовать с сервисной службой Предприятия в течение 5-ти дней в письменной форме. При необходимости (при грубых нарушениях), представитель Предприятия делает предписание Заказчику, а Заказчик или его Представитель обязаны ознакомиться и расписаться об уведомлении. В случае отказа Заказчика и/или его Представителя поставить подпись на уведомлении представитель Предприятия обязан сделать следующую запись "от подписи отказался, все риски принял на себя, дата, подпись представителя Предприятия".

1.8. Предприятие обязуется предоставлять квалифицированного специалиста для устранения неисправности оборудования. После устранения неисправностей стороны составляют соответствующий акт. В случае отказа Заказчика подписать акт, представитель Предприятия делает об этом соответствующую отметку (см. п.1.7. настоящего договора).

1.9. Предприятие автоматически в одностороннем порядке приостанавливает выполнение своих обязательств по данному договору, при наличии задолженности Заказчика перед Предприятием, непогашенной в течении трёх рабочих дней, после получения счёта за выполненные работы или выезд к Заказчику. Отказ от последующего выезда на объект в данном случае не будет считаться нарушением данного договора.

2.1. Стоимость Договора на техническое обслуживание рассчитывается из тарифных расценок Предприятия (см. Приложение №2), которые формируются из затрат на заработную плату и накладные расходы.

2.2. В стоимость договора (тарифного плана) входит:

Итого по тарифному плану ____

2.3. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает 100% договорной цены. что составляет ____ включая НДС 18% на день подписания Договора. Если Стороны договорились о другом порядке расчетов, это оформляется Протоколом, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата по настоящему договору может быть произведена любым удобным для Заказчика способом. наличный расчёт в кассе Предприятия, безналичный расчёт - банковским переводом через Сбер.Банк РФ или банк Заказчика. Оплата производится в рублях.

2.4. В случае невозможности проведения работ по техническому обслуживанию по вине Заказчика, затраты за вызов специалистов фирмы оплачиваются в полном объёме, о чем составляется акт, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. В случае отказа Заказчика от оплаты аварийного выезда, действие данного Договора приостанавливается до погашения задолженности(см п.п 5.10), на соответствующем Акте выполненных работ представитель Предприятия обязан сделать следующую запись "от оплаты отказался, все риски принял на себя, дата, подпись представителя Предприятия"

2.6. Дополнительный выезд к Заказчику за получением оплаты по заключённому договору или за ранее выполненные работы, приравнивается к разовому платному выезду инженера и оплачивается согласно тарифному плану предприятия (см. Приложение 2).

3.Срок действия договора.

3.1. Настоящий Договор действует в течение __одного года___ с даты заключения.

4.1. Заказчик обязан не допускать работы сторонних лиц и организаций, и самостоятельно нести все риски, связанные с посторонним вмешательством в обслуживаемое оборудование. А так же он обязан обеспечивать свободный доступ специалистов Предприятия к обслуживаемому оборудованию.

4.2. Заказчик обязан эксплуатировать оборудование согласно инструкциям производителя оборудования и инструктажа специалиста Предприятия.

4.3. В случае, если Заказчик и/или его Представитель на объекте по тем или иным причинам отказались подписывать уведомление, в котором отражены несоответствия общим нормам безопасности эксплуатации оборудования, все риски и ответственность за последствия автоматически переходят на Заказчика.

5. Прочие условия.

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут приниматься только в письменной форме. Все дополнения, акты и протоколы должным образом оформляются и становятся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Все предварительные договорённости между Сторонами теряют силу при подписании настоящего Договора.

5.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.4. Все споры и разногласия Сторон по исполнению настоящего Договора или в связи с ним решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в суд по месту ответчика.

5.5. При продаже оборудования Предприятием гарантийный срок указывается в гарантийном талоне.

5.6. К техническому обслуживанию не относятся виды работ, связанных с повреждениями, возникшими вследствие воздействия огня, воды, мороза, коррозии и разрушений заактированных представителем Предприятия.

5.7. Предприятие не отвечает за состояние подводящих и отводящих инженерных сетей и коммуникаций, сбои в подаче, перепады или отклонения параметров электросети и недостаточное давление газа в газопроводах (ниже130 мм вод. ст.), подходящих к котлу. подачу (давление) воды к котлу. а также качество подаваемых энергоносителей (газа, солярки, воды).

5.8. Предприятие несёт ответственность за качество и квалификацию проводимых работ в соответствии с п.1. Работы осуществляются с целью устранения всех имеющихся повреждений непосредственно относящиеся к обслуживаемому оборудованию. Способ устранения (ремонт либо замена неисправной детали), повреждений определяется специалистами Предприятия и по каждому случаю составляется соответствующий акт, который оформляется согласно п.1.2. Ст. 1.

5.9. Перед проведением работ по сервисному обслуживанию Заказчик обязан предоставить Представителю Предприятия следующие документы: акт проверки состояния газохода и вентиляции котельной и акт заземления.

6. Особые условия.

7. Перечень приложений.

  • Приложение №1 - Перечень работ по ТО
  • Приложение №2 - Тарифные планы
  • Приложение №3 - Расценки за выполняемые операции
  • Приложение №4 - Руководство по эксплуатации систем отопления
  • Приложение №5 - Инструкция пользователя по автоматике управления

8. Юридические адреса сторон.

Предприятие: ООО "XXXXXX"

Юридический адрес: XXXXX

Руководство по эксплуатации систем отопления и инструкцию пользователя по автоматике управления получил.

Договор на проведение сервисных и ремонтных работ

г. Москва «___» _________ 2008 г.

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по диагностике, сервисному обслуживанию и ремонту ___________________ (далее «техника»), указанного в прилагающемся к настоящему Договору Заявлении, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести своими силами диагностику, сервисное обслуживание и ремонт техники, указанной в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с требованиями и стандартами завода-изготовителя.
2.1.2. Провести диагностику, сервисное обслуживание и ремонт техники в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты передачи Заказчиком техники Исполнителю на основании письменного Заказа Заказчика, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
При отсутствии у Исполнителя необходимых для ремонта запасных частей и комплектующих, срок обслуживания техники может быть продлен Исполнителем на срок, необходимый для доставки запасных частей и комплектующих, о чем Заказчик ставится в известность Исполнителем.
2.1.3. По письменному запросу Заказчика предоставить Техническое заключение, содержащее выводы Исполнителя о причинах выхода из строя техники и рекомендации по ее дальнейшей эксплуатации.
Выводы, изложенные Исполнителем в Техническом заключении, являются основанием для исполнения (либо отказа от исполнения) гарантийных обязательств (определения «гарантийности случая»). «Гарантийность случая» устанавливается Исполнителем только после осмотра и вскрытия техники специалистами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в проведении гарантийного ремонта техники при отсутствии гарантийного талона либо наличии ошибок, допущенных при его заполнении.
2.3. При обнаружении во время диагностики и гарантийного ремонта техники фактов нарушения Заказчиком правил ее эксплуатации, включая следы ударов, сотрясений, жидкостей, попыток самостоятельного либо не сертифицированного ремонта; наличие насекомых, песка, а также иных посторонних предметов и веществ, Исполнитель вправе отказать Заказчику в осуществлении гарантийного обслуживания техники, о чем по инициативе Сторон может быть составлено Техническое заключение установленной Исполнителем формы.
2.4. При отказе Исполнителя от осуществления гарантийного обслуживания техника в течение 10 календарных дней подлежит возврату Заказчику.
По требованию Заказчика Исполнитель вправе продолжить выполнение диагностики, сервисного обслуживания и ремонта техники на возмездной основе, истребовав у Заказчика при выдаче техники из ремонта документы, подтверждающие факт произведенной оплаты.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Принять технику из ремонта в течение 10 календарных дней с даты уведомления Исполнителем Заказчика об окончании работ.
Уведомление об окончании работ производится Исполнителем посредством телефонной, факсимильной, электронной либо почтовой связи.
2.5.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги при не гарантийном ремонте техники в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.6. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается в размере 3-х месяцев со дня выдачи техники Заказчику.

3. Порядок взаиморасчетов.

3.1. Оплата услуг Исполнителя при не гарантийном ремонте техники осуществляется Заказчиком по действующему Прейскуранту Исполнителя в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя об окончании работ в порядке, предусмотренном п.2.5.1. настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами путем их внесения в кассу Исполнителя.
3.3. Затраты, связанные с пересылкой техники, относятся на счет Заказчика.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

4.1. Факт выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору устанавливается Актом выполненных работ, подлежащим утверждению Сторонами по окончании работ и выдачи техники Заказчику из ремонта.
4.2. Акт выполненных работ утверждается Заказчиком в течении 5 рабочих дней с даты его получения, при этом один экземпляр утвержденного Заказчиком Акта подлежит возврату Исполнителю.
4.3. Заказчик, получив Акт выполненных работ от Исполнителя и не согласившись с изложенными в нем выводами, обязан в течении 5 рабочих дней направить в адрес Исполнителя письменные возражения по Акту выполненных работ.
4.4. Полученный Заказчиком Акт выполненных работ, не получивший возражений Заказчика в сроки, установленные п.4.3. настоящего Договора, считается утвержденным Заказчиком.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.
5.3 Исполнитель не несет ответственность, связанную с возможным проявлением в переданной Заказчиком технике дефектов, неисправностей, не указанных Заказчиком в бланке Заказа.

6. Срок действия и условия расторжения договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 дней до момента расторжения. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного 10-дневного срока при условии получения уведомления Исполнителем.
6.4. В случае расторжения договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п.6.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за 5 дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем 10 дней.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение Суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Адреса и реквизиты сторон.

© 2011 Компания «Хогарт»

Оптовые поставки сантехники, систем отопления и вентиляции

Другие статьи

Договор на обслуживание котлов

Договор на обслуживание газового оборудования

Заключение договора на годовое обслуживание газового котла. Составление акта разграничения сфер ответственности по обслуживанию газового оборудования. Подготовка всех необходимых документов для заключения договора с газовым трестом.

В рамках договора на сервисное обслуживание включен один плановый выезд специалиста на объект. Количество внеплановых обоснованных вызовов специалиста не ограничено.

Для клиентов сервисного центра предусмотрены существенные скидки на запасные части и расходные материалы до 25%, а также скидки на повторное заключение (продление) договора сервисного обслуживания на следующий год.

Образец договора обслуживания газового котла сроком на 1 год

Представляем Вашему вниманию проект (образец) договора на техническое обслуживание газового оборудования между сервисным центром и заказчиком.

Стоимость заключения договора на обслуживание котла

Заключение договора на обслуживание котлов и газопроводов сроком на 1 год
для предоставления в газовый трест

Обслуживание на 1 год напольного котла с атмосферной горелкой до 60 кВт. 1 плановый выезд (Пушкинский район МО).

Обслуживание на 1 год напольного котла с атмосферной горелкой и оборудованным встроенным резервуаром ГВС до 60 кВт.
1 плановый выезд (Пушкинский район МО)

Обслуживание на 1 год котла с наддувной горелкой до 60 кВт. 1 плановый выезд (Пушкинский район МО)

Договор на ТО котельной

Д О Г О В О Р № 87 ТО-14

г. Новосибирск «___» января 2014 г.

ОАО «Сибагромех-Плюс», именуемое в дальнейшем «Заказчик». в лице генерального директора Иванова Василия Степановича. действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Газ-холдинг». именуемое в дальнейшем «Подрядчик». в лице директора Потапова Кирилла Александровича. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик принимает на техническое обслуживание газопровод, газовое и тепломеханическое оборудование котельной ОАО «Сибагромех-Плюс», именуемые далее оборудование.

1.2. Проверка функционирования и технического состояния оборудования, средств контроля, автоматики безопасности и сигнализации и регулярный контроль за составом отработанных газов согласно Приложения № 1. Устранение неисправностей, помех работы оборудования, по вызову. Замена неисправного и изношенного оборудования в сроки, обеспечивающие работу без ущерба для потребителя при наличии необходимых запасных частей и расходных материалов.

1.3. Дополнительные работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, не указанные в настоящем договоре и не входящие в состав работ, согласно Приложения № 1, выполняются Подрядчиком при наличии технической возможности и согласованные с Заказчиком сроки, за дополнительную плату, согласованную сторонами.

2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1 Производить в связи с техническим обслуживанием тот объем регламентных работ, который необходим для поддержания рабочего состояния оборудования, требуемый соответствующими Инструкциями по эксплуатации оборудования.

2.1.2. Подрядчик должен выполнять указанные в договоре работы по техническому обслуживанию оборудования в сроки, указанные в Приложении № 1 в течение рабочего времени в рабочие дни.

2.1.3. Устранять по требованию Заказчика неисправности и дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию оборудования. Подрядчик выезжает на объект в течение 3 часов после поступления аварийного вызова от Заказчика в рабочее время, и в течение 4 часов – в нерабочее время (с 17 до 8 часов), а также по выходным и праздничным дням.

2.1.4. Подрядчик должен выполнять работы таким образом, чтобы поддерживалась эксплуатационная готовность и надежность оборудования, обязуется соблюдать общепризнанные правила технической безопасности, положения и меры предосторожности от несчастного случая, правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, противопожарной и электробезопасности.

2.1.5. Подрядчик обязуется соблюдать при работе на объекте Правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также не раскрывать посторонним лицам, конкретно не занятых при выполнении работ, характер и объем выполняемых работ.

2.1.6. Ответственность за безопасность проведения работ возлагается на Подрядчика.

2.1.7. Если Подрядчик находит, что из-за особенностей условий эксплуатации оборудования или других причин необходимо изменение состава работ по техническому обслуживанию и (или) их периодичности, он указывает на это Заказчику.

2.1.8. Устранять недостатки, выявленные при проверках технического состояния и организации эксплуатации оборудования контролирующими органами.

2.1.9. Организация и осуществление производственного контроля при эксплуатации системы газопотребления возлагается на Подрядчика.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Четко выполнять предписания, изложенные в инструкции по эксплуатации.

2.2.2. Заказчик должен предоставить Подрядчику для осуществления его услуг имеющееся оборудование, проектную, техническую, эксплуатационную документацию и иные материалы потребованию Подрядчика, а также источники питания (эл. энергию, воду, газ) и обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к оборудованию и источникам питания.

2.2.3. Заказчик обязан своевременно оплачивать работы выполняемые Подрядчиком и предоставленные им материалы и запасные части.

2.2.4. При обнаружении неисправности оборудования Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику по телефону, посредством факсимильной связи, или письменно личным вручением немедленно после обнаружения. Телефон диспетчера ______________.

3.1. После проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и во время внеплановых выездов по заявке Заказчика, Подрядчик вносит в Рабочие Журналы записи о виде и объеме произведенных работ, включая замененные детали и части, данные о состоянии оборудования, а также о необходимых ремонтных работах в обозримом будущем, свои рекомендации и иные данные, касающиеся эксплуатации оборудования.

3.2. Время проведения регламентных работ по техническому обслуживанию согласовывается с уполномоченным лицом Заказчика. В качестве уполномоченного лица от Заказчика выступает ответственный за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта газопотребления ____________________________________________. который подтверждает исполнение работ.

3.3. Все работы на объекте производятся Подрядчиком после его допуска Заказчиком.

4. Порядок оплаты по договору

4.1. За выполненные работы Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость договора, которая фиксируется согласно Приложения №2 и подлежит индексации в соответствии с изменением уровня инфляции. Оплата производится по итогам месяца, в течение 10-ти дней после приемки Заказчиком выполненных объемов работ.

При этом датой приемки считается день подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма КС-3).

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена в связи с изменением цен и тарифов на материальные затраты. В этом случае Подрядчик обязан не менее чем за один месяц уведомить Заказчика об изменении цен на выполняемые работы.

4.3. В случае несвоевременного финансирования договора, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ по договору вплоть до оплаты Заказчиком задолженности. За исключением аварийных ситуаций влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования. В этом случае производится отключение газа, с установкой отглушающего устройства.

4.4. В стоимость договора включены – транспортные расходы, заработная плата персонала. Запасные части, и расходные материалы оплачиваются отдельно, согласно представленным актам и выставленным счетам.

4.5. В общей стоимости не содержится:

- расходы на необходимые запасные части, в случае если необходимость их замены возникла по вине Заказчика, либо в случае выхода их из строя;

- расходы на работы, не названные в Приложении № 1;

- расходы на устранение неполадок, которые могут возникнуть вследствие: неправильной эксплуатации оборудования из-за несоблюдения пунктов Инструкции по эксплуатации, небрежности, износа, вмешательства Заказчика или третьих лиц в работу оборудования на гарантии, а также причин, за которые Подрядчик не отвечает.

5. Порядок сдачи-приемки работ и ответственность сторон

5.1. Сдача-приемка работ производится по Актам сдачи-приемки работ, с записью в Рабочие Журналы.

5.2. За нарушение сроков сдачи выполненных работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от стоимости подлежащих выполнению работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных и сданных по Акту работ, предусмотренных п.п.

4.1 Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,03% от суммы оплаты за каждый день просрочки.

5.4. Уплата сумм штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств, по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств, возникших по мимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствии действий непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана приложить все усилия для того, чтобы убытки другой стороны были минимальными.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Сторона, понесшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего Договора, если это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение другой стороной.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.

7.2. Досрочное расторжение возможно по соглашению сторон с предварительным уведомлением за 10 дней до момента расторжения.

7.3. Все связанные с настоящим Договором споры при невозможности их разрешения путем переговоров сторон, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8. Перечень приложений к договору

Приложение №1. График технического обслуживания.

Приложение №2. Калькуляция.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

ОАО «Сибагромех-Плюс», ООО «Газ-холдинг» ,

Образец договора обслуживание котла

Договор сервисное обслуживание котла

Текст контракта, образец договора обслуживание котла представлен в свободном доступе, допускается внесение в договор обслуживание газового котла изменений и поправок по желанию заказчика и согласованию с юридическим отделом компании БазисТеплоСтрой. Юридические службы заказчика или заказчик самостоятельно смогут внести и согласовать все поправки текста договора.

Аварийная служба

Ремонт котлов отопления в Сервисном Центре Buderus, ACV, De Dietrich, Bosch. Действует "Аварийная служба ремонт котла".

Сервисное обслуживание котлов

Обслуживание отопительной техники в Сервисном Центре Buderus, Bosch, ACV, De Dietrich. Аттестация ГУП МО "МОСОБЛГАЗ"

Договор обслуживание

Договор на сервисное обслуживание котла отопления. Документы для сдачи котла в эксплуатацию. Договор обслуживание ВДГО.

Образец договора обслуживание котла отопления Договор СК00001 от 01 января 2014 года сервисное обслуживание котельного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью ООО "БазисТеплоСтрой", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шашкова Юлия Александровна, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является комплекс работ и услуг (далее «Работы») по: Сервисное обслуживание отопительного оборудования на газе от 100 до 200 кВт 2 раза в год на Объекте (далее «Объект») в жилом доме, находящемся по адресу: ИВАНОВСКАЯ обл. ИВАНОВСКИЙ р-н, дер. ИВАНТЕЕВКА, дом № 1, выполняемых Подрядчиком самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, и привлекаемых консультантов.

2. Работы по сервисному обслуживанию

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ по Сервисное обслуживание отопительного оборудования на газе от 100 до 200 кВт 2 раза в год, согласно Приложению 1.

2.2. Если Заказчик считает необходимым выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных в п. 2.1 настоящего Договора, то такие дополнительные Работы выполняются Подрядчиком только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

3. Исходные данные

3.1. Заказчик в трехдневный срок (рабочие дни) с даты подписания настоящего Договора обязан согласовать с Подрядчиком исходные данные (Приложение № 1- далее «Исходные данные»), необходимые для начала выполнения Работ.

3.2. Если изменение Заказчиком Исходных данных вызовет у Подрядчика необходимость выполнения дополнительных Работ, то Подрядчик должен уведомить Заказчика об этом до начала выполнения этих работ, а Заказчик обязан оплатить их в согласованном Сторонами порядке.

3.3. Заказчик обязуется предоставлять дополнительные Исходные данные, относящиеся к компетенции Заказчика, если в таковых будет необходимость, в течение 3-х рабочих дней со дня запроса.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Учитывая характер, значение и ответственность Объекта, а также содержание, объем и сложность Работ, Стороны пришли к соглашению, что договорная цена Работ по настоящему Договору за период c 15 августа 2014 г. по 14 августа 2015 г. составляет в соответствии с прайс-листом на день заключения настоящего Договора 14400 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) с учетом НДС 18 %.

4.2. Предоплата по договору составляет 100 % и вносится Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора

4.3. Стоимость узлов и деталей, вышедших из строя, а также работы, связанные с заменой и настройкой вышеуказанных деталей и узлов, не входит в стоимость Договора и оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно Счетам на оплату или Акту выполненных работ.

4.4. В период действия настоящего Договора внеплановый (аварийный) выезд бригады наладчиков для устранения возникших неполадок оплачивается дополнительно. Заявка оформляется Заказчиком через секретаря по телефонам: (495) 510-53-59, (495) 980-83-93, (495) 980-83-93

4.5. Стоимость аварийного (внепланового) выезда бригады наладчиков составляет в соответствии с прайс-листом на день заключения настоящего Договора 3 500,00 (Три тысячи пятьсот) рублей.

4.6. Подрядчик оставляет за собой право корректировки стоимости аварийного выезда в зависимости от рыночной ситуации и в соответствии с прайс-листом (без уведомления Заказчика).

4.7. Цена работ, указанная в п. 4.1. настоящего Договора, является открытой на дату подписания Договора и может быть изменена дополнительным соглашением Сторон в случае:

- по причинам, указанным в п.п. 2.2 настоящего Договора;

- при выявлении в ходе работ по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнений в его условия;

- при изменении ценообразующих факторов;

- по другим причинам, не зависящим от Подрядчика.

4.8. Договорная цена дополнительных работ определяется дополнительным соглашением к договору.

4.9. По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ по Договору, а последний в трёхдневный срок обязан подписать его.

4.10. Заказчик при отсутствии недостатков обязан принять работы, подписав Акт сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику, перечислив выявленные недостатки в соответствующем Акте.

4.11. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ необходимо присутствие Заказчика, либо его представителя. В случае невыполнения данного условия, а также в случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ согласно п. 4.10. настоящего Договора, работа считается принятой. Срок принятия претензии от Заказчика по выполненной работе составляет не более пяти рабочих дней со дня подписания Акта об окончании работ. В случае если претензий по выполненной работе в вышеуказанный срок не поступило, работа считается принятой и претензии к качеству выполненных работ не принимаются.

5. Сроки выполнения работ по договору

Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней c 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.

5.1. График проведения регламентных работ по договору

- Январь 2014 года 1 - ое, (первое) сервисное обслуживание

- Сентябрь 2014 года 2 - ое, (второе) сервисное обслуживание

5.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства по финансированию работ, а также обязательства, предусмотренные разделом 7 Договора, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения работ.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1.1. Имеет право требовать оплату выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.2. Имеет право не приступать к выполнению услуг, приостановить начатую услугу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению договора Подрядчиком.

6.1.3. Имеет право на продление сроков производства Работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.

6.2. Обязанности Подрядчика:

6.2.1. Выполнить все Работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

6.2.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ и обеспечивает соблюдение требований нормативных документов эксплуатации котельного оборудования, правил безопасности в газовом хозяйстве, пожарной безопасности, экологической дисциплины.

7. Права и обязанности Заказчика 7.1. Права Заказчика:

7.1.1. Заказчик имеет право назначить своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет сдачу-приемку выполненных работ, технический надзор, контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования. Заказчик либо его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

7.1.2. При возникновении неисправности, Заказчик или его ответственный представитель обращаются к Подрядчику по телефону предприятия (495) 510-53-59, (495) 980-83-93, (495) 980-83-93, по телефону круглосуточной горячей линии сервисного отдела +7(495) 517-48-92 или напрямую к закреплённому за объектом мастеру.

7.1.3. Ответственным на объекте. назначается Иванов Иван Иванович основной телефон: +х (ххх) ххх-хх-хх, дополнительный телефон:

7.2. Обязанности Заказчика:

7.2.1. Предоставлять всю информацию, необходимую Подрядчику для выполнения работ

7.2.2. Обеспечить Подрядчику свободный и бесплатный доступ к месту проведения работ.

7.2.3. Обеспечить Подрядчику свободный и бесплатный заезд/выезд на территорию посёлка, к месту проведения работ транспорта обеспечения ООО «БазисТеплоСтрой»

7.2.4. Обеспечить Подрядчика на время проведения работ по настоящему договору водой, электроэнергией, топливом.

7.2.5. Заказчик организовывает своими силами на время проведения работ по настоящему договору: наличие освещения, электроснабжения в помещениях.

7.2.6. Опрессовку трубопроводов и удаление воздуха из трубопроводов радиаторного отопления, напольного отопления, горячего и холодного водоснабжения производит Заказчик своими силами.

7.2.7. Выполнять все предписания и инструкции по эксплуатации, рекомендованные Предприятием-Изготовителем, и указания Подрядчика по правильной эксплуатации оборудования.

7.2.8. Допускать к работе с оборудованием организации, имеющие лицензии, и аттестованный персонал по правилам безопасности в газовом хозяйстве, прошедший специальный курс обучения. В случае нарушения данного пункта настоящего Договора, Подрядчик не несёт гарантийных обязательств за работу оборудования.

7.2.9. Обеспечить приёмку Работ в сроки и порядке согласно настоящему Договору.

7.2.10. Своевременно производить оплату Работ по настоящему Договору.

7.2.11. Оказывать Подрядчику необходимое содействие для надлежащего выполнения им своих обязанностей по Договору.

8. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.1 Подрядчик не несёт ответственность за работу оборудования в следующих случаях:

- остановки системы из-за изменения условий работы инженерных систем, установленных Заводом

- использование некачественного теплоносителя

- минимальное значение давления газа ниже значения, указанного в паспортных данных на котёл (горелку)

- колебания электрического напряжения питания оборудования составляют более 10 % от 220 В

- если оборудование не снабжено электро-стабилизирующим устройством (стабилизатор напряжения) сертифицированным в РФ

- отсутствие устройств удаления воздуха из котлового блока и систем отопления

- при несоблюдении Заказчиком правил эксплуатации или обслуживания оборудования, предписанных изготовителем (отсутствие необходимого профилактического обслуживания, нарушение режима эксплуатации и т.д.).

- при наличии следов ремонта оборудования неуполномоченными лицами, третьими лицами

- при наличии механических повреждений или повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов.

Обслуживание котельных и котлов

Техническое обслуживание котлов, котельных Что такое техническое обслуживание котельной (котла)?
  • Техническое обслуживание котельной – это необходимая операция для всех владельцев отопительного оборудования, которые хотят максимально повысить его срок службы и сократить шанс поломки системы. Благодаря этим работам автономная система отопления и горячего водоснабжения будет работать как часы, позволяя владельцам дома наслаждаться комфортом и экономить на коммунальных платежах. Это всегда выгодно, потому как удобно и безопасно. Опытный специалист приходит и проверяет техническое состояние котельной, проводит все необходимые работы и делает это профессионально и качественно. Это экономит Ваши силы, средства и время.
  • Техническое обслуживание котельной делает возможным полностью контролировать работу системы отопления и горячего водоснабжения, обеспечивая ее стабильность и эффективность. Таким образом, постоянно производя проверки и своевременно устраняя мелкие отклонения, заменяя детали оборудования можно добиться великолепных результатов: долгосрочная и качественная работа системы и, как следствие, выгода. Выгодно и удобно, это как раз то, что нужно современным людям. Поддерживать котельную и оборудование в идеальном состоянии выгодно еще и потому, что так КПД остается максимально высоким. А если КПД упадет, то снизится и экономичность системы, так как для выполнения прежней работы нужно будет затрачивать больше ресурсов. Именно поэтому при покупке оборудования осуществляется его гарантийное и послегарантийное обслуживание.
  • Если Вам необходимо техническое обслуживание котельной, то привлекательные условия и качественный сервис всегда предоставляет наша компания «Атмосфера комфорта». У нас широкий спектр услуг и товаров, а также выгодные условия договора на обслуживание. Вы получаете оказание высококвалифицированной помощи в самые короткие сроки, работа специалистов будет значительно дешевле, а также предоставляются хорошие скидки на запчасти для оборудования. Мы работаем на рынке инженерных систем уже более 15 лет и наши мастера способны решить абсолютно любые проблемы, поэтому мы работаем всегда эффективно и в интересах наших клиентов.

Виды обслуживания и услуги по договору

Услуги по договору технического обслуживания (ТО)

Договор ТО Базовый

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 1 раз в год.

Услуги круглосуточной диспетчерской

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 5 % (от розничной стоимости).

Договор ТО Эконом

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 1 раз в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 24 часа

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (четыре) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 15 % (от розничной стоимости).

Договор ТО Стандарт

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 2 раза в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 24 часа

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (шесть) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 15 % (от розничной стоимости).

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 2 раза в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 12 часов

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (десять) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 17 % (от розничной стоимости).

Услуги по договору технического обслуживания (ТО)

Договор ТО Базовый

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 1 раз в год.

Услуги круглосуточной диспетчерской

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 5 % (от розничной стоимости).

Договор ТО Эконом

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 1 раз в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 24 часа

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (четыре) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 15 % (от розничной стоимости).

Договор ТО Стандарт

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 2 раза в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 24 часа

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (шесть) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 15 % (от розничной стоимости).

Документы для газового треста для газификации объекта

Плановое профилактическое обслуживание котельной установки - 2 раза в год.

Срок реагирования на аварийную заявку - 12 часов

Услуги круглосуточной диспетчерской

Бесплатный выезд (десять) специалиста (без учета стоимости работ и материалов) в случае возникновения аварии

Скидка на запасные части для обслуживаемого котельного оборудования - 17 % (от розничной стоимости).

50 % от стоимости эконом-договора

Цены действительны для объектов, расположенных в г. Москва и районах Московской области:

Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольский, Ленинский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Истринский, Красногорский, Рузский, Чеховский, Домодедовский, Можайский, Химкинский, Мытищинский, Щелковский, Серпуховской, Ступинский, Раменский, Люберецкий, Солнечногорский, Павлово-Посадский, Ногинский, Балашихинский, Дмитровский, Талдомский.

Цены действительны для объектов, расположенных в Калужской области Боровский р-н, Жуковский р-н, г. Обнинск.

* При проведении технического обслуживания котельной, состоящей из нескольких котлов, предоставляется скидка 30 % на сервис последующего (меньшего по стоимости услуги) котла (котлов).

При перезаключении договора на техническое обслуживание котельной предоставляется скидка 10 %.

При первичном заключении договора на оборудование, введенное в эксплуатацию сторонней организацией, сотрудники сервисного отдела проводят предварительный осмотр и диагностику котельной на предмет соответсвия нормам и требованиям.

Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.

Для получения подробной информации о стоимости и условиях обслуживания просьба обращаться по указанным телефонам.