Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар

с условием о предоплате за поставляемый товар

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (Приложениях №1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить его.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене согласно Спецификациям (Приложениям) и протоколу проведения торгов.

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.

2.3. Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя.

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

4.1. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

4.2. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

4.3. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика.

4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, и приемкой 5 ВП МО РФ.

5.3. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству вызов представителя Поставщика обязателен в течение часов с момента получения Товара Покупателем.

5.4. При неявке представителя Поставщика Покупатель осуществляет приемку Товара самостоятельно с составлением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара.

5.5. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним.

6.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

8.1. Данный договор является типовым, любые изменения настоящего договора осуществляются только Покупателем, при несогласии с какими-либо условиями договора, Поставщик составляет протокол разногласий.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в части взаимных расчетов до полного их исполнения.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором.

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону.

8.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов.

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора поставки товара, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Сумма договора и порядок оплаты
3. Поставка товара
4. Приёмка товаров по количеству, комплектности и качеству
5. Гарантийный срок
6. Ответственность сторон
7. Форс-мажор
8. Порядок разрешения споров
9. Срок действия договора и порядок его расторжения
10. Уведомление
11. Общие условия
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
13. Подписи сторон

Образец договора поставки товара в соответствие со спецификацией, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Цена и порядок расчетов
3. Порядок и условия поставки оборудования
4. Обязанности сторон
5. Приемка оборудования
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7. Обстоятельства непреодолимой силы
8. Заключительные положения
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
10. Подписи сторон

Частичная предоплата счета - Общие вопросы - Конференция ЮрКлуба

verange 07 Апр 2012

Добрый день, уважаемые юристы! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация следующая: мы Рекламное Агентство, обратились к Поставщику (производителю пледов) с просьбой изготовить пледы определенной расцветки, определенного размера, с логотипом нашего Клиента. Был составлен договор (подписан только со стороны Поставщика, нами нет), нами был получен счет Поставщика и частично нами оплачен с договоренностью, что сначала Поставщик подготовит первый экземпляр пледа с логотипом. Договоренность, что требуется образец есть только ввиде e-mail письма. Также есть спецификация к договору о согласовании качества образца пледа (без логотипа), нами также не подписана. После получения предоплаты образец был передан нам, к сожалению, наш клиент решил, что плед ему не нравится и приобретать партию он не хочет, хочет другие пледы. На что Поставщик наш сказал, что партия уже отшита и менять можно только логотип на пледах. Также следует отметить, что в рекламной деятельности, поскольку делается нанесение логотипа, принято согласовывать «макет». Макет – электронный файл с картинкой изделия и размещением логотипа с перечислением подробных характеристик заказа, прежде чем приступать к выполнению заказа принято получать этот макет с пометкой, что макет утвержден. Нами макет также был не подписан, наоборот, есть также e-mail письмо, что макет не будет нами подписан, пока не согласуем образец пледа. Не знаю, относится ли макет к обычаям делового оборота.
Является ли в нашем случае частичная предоплата безоговорочным акцептом и сигналом к производству продукции, несмотря на договоренность о согласовании образца? Заранее прошу прощения за длинный вопрос, но не знаю, что существенно, а что нет. Сразу скажу, что по поиску, к сожалению, не нашла однозначного ответа на вопрос.

remеdium 07 Апр 2012

verange. в каком виде происходило обращение агентства к подрядчику, кто составлял договор, есть ли у подрядчика доказательства передачи этого договора вам для подписания (т.е. доказательства направления оферты на определенных условиях)?
Может ли у вас появиться другая редакция договора, подписанная только вами?

verange 07 Апр 2012

verange. в каком виде происходило обращение агентства к подрядчику, кто составлял договор, есть ли у подрядчика доказательства передачи этого договора вам для подписания (т.е. доказательства направления оферты на определенных условиях)?
Может ли у вас появиться другая редакция договора, подписанная только вами?

remеdium. наше общение происходило по телефону и электронной почте. Это был договор Поставщика по их шаблону, но мы согласовывали правки и соответсвенно обменивались в письмах договорами с редакцией. Договор нам передали по нашему требованию подписанным со стороны Поставщика уже после возникновения данной ситуации, забирал наш курьер, но скорее всего факт передачи подписанного договора никак не зафиксирован. Ниже на всякий случай прилагаю текст договора. Непосредственно образец пледа мы смотрели перед заказом (подозреваю, что это никак не зафиксировано), но была договренность в переписке и по телефону, что перед изготовлением всей партии Поставщик предоставит образец пледа с нанесением, а чтобы сделали образец с нанесением мы внесли предоплату. Поставщик теперь делает упор,на то, что пледы нас устроили, а образец с нанесением нужен для согласования нанесения.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва «22» марта 2012 г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оп¬латить его в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Поставка товара осуществляется в течение срока действия настоящего Договора, отдельными партиями.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена отдельной партии Товара и порядок его оплаты согласовываются сторонами на основании заявок Покупателя и указы¬ваются в Спецификациях (Приложения к настоящему Договору).

2. Сроки и порядок поставки Товара.

2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять Товар в течение срока, указанного в Спецификации на данную партию Товара. Стороны договорились, что Поставщик имеет право поставить Товар раньше указанного в Спецификации срока.
2.2. Поставщик уведомляет письменно Покупателя о готовности Товара к отгрузке.

3. Качество и комплектность.

3.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать образцам, предоставленным Поставщиком и утвержденным Покупателем. Подтверждением качества со стороны Покупателя является Протокол согласования качества (Приложение № 1 к соответствующей Спецификации).
3.2. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности, не предусмотренных п. 3.1 настоящего договора, производится сторонами в отдельном порядке.

4. Порядок расчетов.

4.1. Покупатель оплачивает предварительную оплату, указанную в спецификации, в течение 3-х дней с момента подписания соответствующей Спецификации.
4.2. Обязательства Покупателя по оплате товара считается исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

5. Сдача-приемка товара

5.1. При приеме товара Представитель Покупателя проверяет его соответствие сведениям, указанным в транс¬портных документах по наименованию, и количеству.
5.2. Отгрузка товара производится со склада в г. Москве.
5.3. Основаниями для отказа в приемке Товара, выполненных Поставщиком, является несоот-ветствие выполненных Работ требованиям настоящего Договора и/или соответствующей Спецификацией (Приложения к настоящему Договору).
5.4. Если по истечении 7 рабочих дней Покупатель не направит Продавцу Мотивированный отказ, Товар считается принятым Заказчиком.
5.5. В случае несогласия Исполнителя с Мотивированным отказом спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с условиями п.8.4. настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара, либо замены Товара;
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Поставщик уплачивает Покупателю не-устойку в размере 0,5% стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.3. В случае нарушения Покупателем срока предварительной оплаты Товара Поставщик вправе изменить стоимость неоплаченного Товара, направив на утверждение Покупателю Спецификацию с указанием новой цены, либо отказаться от исполнения обязательств по поставке Товара, предварительная оплата которого просрочена, письменно уведомив Покупателя.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим зако-нодательством.
6.6. В случае задержки поставки Товара более, чем на 10 дней, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом Поставщик обязуется в 5-ти дневный срок вернуть авансовый платеж и выплатить штрафные санкции в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

Приложение
К договору № 2П/03-12 от 22 марта 2012 г.

к договору №2П/03-12 от 22 марта 2012г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «», име-нуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора, действующего на основании Уставас другой стороны, согласовали настоящую спецификацию:
1. Комплектация поставки.
Изделие Размер, см. Кол-во, шт. Цена руб. включая НДС 18% Итого, руб.:
1
Плед флисовый FLEECE PYRENEES (26079, бежевый (полоса), флис (по-лиэстер 100%), нанесение логотипа Заказчика (шеврон)
100*150 2500
Итого:
2. Порядок оплаты.
2.1. Согласно п. 4.1. настоящего договора, Покупатель оплачивает Поставщику 70% от суммы поставки в качестве предоплаты, что составляет рублей, в т.ч. НДС 18% руб.
2.2. Остаток суммы 30 % в размере рублей в т.ч. НДС 18% - руб. Покупатель оплачивает Поставщику согласно п. 4.2. настоящего договора.
3. Срок поставки.
3.1. Поставщик обязуется поставить товар, соответствующий данной спецификации, в течение 10 (Десяти) дней с момента внесения Заказчиком предоплаты и утверждения образцов.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КАЧЕСТВА № 1
к спецификации договора №2П/03-12 от 22 марта 2012г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора. действующей на основании Устава, с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице. действующего на основании с другой стороны, настоящим протоколом согласовали качество и комплектацию поставляемого Товара по следующим параметрам:

1. Плед флисовый LJB 26079
2. Размер пледа – 100*150 см
3. Состав – полиэстер 100%, 180 г/м2
4. Количество материала и нанесение фирменной символики – 2500шт, с нанесением логотипа Заказчика (шеврон).Пришивка в нижний правый угол, отступ 10 см от правого и нижнего угла.

Ачи 07 Апр 2012

Образцы договоров: Образец договора поставки на условиях полной предоплаты

г. Москва "__" _________ 2013 года

ООО "Иванов". именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров". именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, на основании заявок (далее - Заявка) последнего, товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена за единицу Товара указываются в приложениях к Договору - прайс-листе Поставщика (Приложение № 1), счетах на оплату и товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям международных и/или национальных стандартов, действующих на территории РФ или техническим регламентам (ГОСТ, ТУ). Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться копией паспорта завода – изготовителя.

1.4. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения. Упаковка Товара повторному использованию не подлежит. Покупатель должен обеспечить надлежащие условия перевозки, в том числе соответствующий температурный режим.

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов. Сроки и порядок поставки

2.1. Цена за единицу и общая стоимость партии Товара указывается в счете на оплату. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменной заявки Покупателя на приобретение Товара.

2.2. Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать:

- количество Товара (в единицах измерения согласно прайс-листа);

- ориентировочную дату поставки Товара.

2.3. Заявка должна быть направлена Поставщику одним из следующих способов:

1) почтовым отправлением, заказным письмом по адресу:_____;

2) факсимильным сообщением по тел. _________;

3) электронной почтой по адресу в сети Интернет: __________________.

2.4. Для выставления счета на оплату, Поставщик рассматривает заявку Покупателя на возможность поставки указанного в ней Товара и при необходимости вносит изменения. Допускается поставка Товара с отклонениями количеств от определенных в Заявке плюс - минус 5% (пять процентов).

2.5. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату. В течение указанного срока с даты выставления счета на оплату, стоимость Товара не изменяется. В случае непоступления оплаты в указанный срок Поставщик вправе изменить цену на Товар.

2.6. Оплата Товара по счету, выставленному Поставщиком, является выражением согласия Покупателя с наименованием, ассортиментом, количеством и ценой Товара.

2.7. Поставщик осуществляет поставку Товара исходя из наличия имеющегося на складе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты счета. В случае отсутствия Товара на складе Поставщика, Поставщик извещает Покупателя о сроках изготовления и поставки Товара. Каждую отдельную партию Товара Поставщик имеет право поставлять единовременно или по частям.

2.8. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика. Поставщик может осуществить поставку через транспортную компанию. Вышеозначенное согласование сторон происходит в форме указания Покупателем в письменной заявке на поставку Товара транспортной компании, через которую будет осуществляться поставка Товара. Оплата за доставку через транспортную компанию производится Покупателем.

2.9. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности, считается дата сдачи продукции транспортной компании, а при самовывозе – момент приемки Товара Покупателем или Грузоперевозчиком на складе Поставщика.

2.10. Весь товар, поступивший в течении срока действия Договора от Поставщика к Покупателю, считается поставленным на условиях Договора, если в накладной отсутствует ссылка на другой договор или Стороны своим соглашением не предусмотрели иного.

2.11. Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок приемки Товара по количеству и качеству

3.1. Передача поставляемой партии Товара оформляется товарно-транспортной накладной на Товар или товарной накладной, которая подписывается надлежащими представителями сторон по Договору. Покупатель обязуется предоставить Поставщику копию товарно-транспортной накладной на Товар по средствам факсимильной связи или электронной почты в течение 1 (одного) часа с момента передачи Товара.

3.2. Приемка Товара Покупателем по количеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 15.06.1965 г № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей ГК РФ.

3.3. Приемка Товара Покупателем по качеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 25.04.1966 г № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями и дополнениями в части не противоречащей ГК РФ.

3.4. При приемке Товара Покупателем на условиях самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика Покупатель производит приемку Товара по ассортименту, количеству и качеству по внешним признакам в момент его получения от Поставщика. После осуществления приемки Товара и его погрузки, а также подписания ТТН/ТН, Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо требования по возмещению расходов при обнаружении недостачи Товара. Проверка правильности оформления сопроводительной документации на Товар и полноты ее предоставления также осуществляется Покупателем при приемке Товара от Поставщика. Подпись (печать, штамп) представителя Покупателя на ТТН/ТН подтверждает передачу Покупателю Товара надлежащего ассортимента, количества, качества и всей надлежаще оформленной сопроводительной документации на принятую партию Товара.

3.5. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется по средствам факсимильного сообщения, телефону либо электронной почты в течение суток с момента прибытия Товара на склад Покупателя (Грузополучателя) при поставке автомобильным транспортом.

3.6. При недостаче Товара по вине Поставщика, а так же несоответствия внутритарного количества Товара количеству, указанному в ТТН/ТН, Покупатель составляет акт унифицированной формы ТОРГ-2, уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента передачи Товара путем направления претензии с приложением акта установленной формы, копии ТТН/ТН, документа подтверждающего вызов представителя Поставщика.

В случае признания Поставщиком претензии, последний возмещает недостачу при последующих поставках Товара или производит возврат денежных средств на сумму недостающего количества Товара в согласованные сторонами сроки при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующей претензии, надлежаще оформленного акта о недостаче Товара и признания Поставщиком претензии, предъявленной Покупателем, обоснованной.

3.7. Претензии по качеству, выявленные при визуальном осмотре принимаются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю/Грузополучателю или иному уполномоченному Покупателем лицу с обязательным предоставлением лабораторного заключения, ТТН/ТН, акта унифицированной формы ТОРГ-2 (или акта о скрытых недостатках обнаруженных в продукции при наличии таковых) и документа подтверждающего вызов уполномоченного представителя Поставщика. Претензии должны предоставляться в письменной форме и содержать в себе сведения об обнаруженных дефектах и несоответствиях, конкретные требования Покупателя к Поставщику.

3.8. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, в случае, если к претензиям не приложен полный пакет документов в соответствии с пунктами 3.6. 3.7. настоящего Договора, Инструкций Госарбитража СССР П-6, П-7 и направлены Поставщику по истечению сроков указанных в п. 3.6. 3.7. настоящего Договора.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в обусловленном Договором и Заявками Покупателя количестве и ассортименте и сроки.

4.1.3. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Своевременно оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в соответствии с условиями Договора приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, актов, и др.)

4.2.4. В случае выявления расхождений по количеству или качеству Товара направить претензии в предусмотренные условиями сроки, с приложением всех необходимых документов.

4.2.5. В разумные сроки и в сроки установленные Договором, предоставлять Поставщику копии надлежащим образом оформленных заявок, отгрузочных разнарядок и доверенностей на получателей Товара с последующим направлением оригиналов указанных документов.

4.2.6. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарные и товарно-транспортные накладные в течение 10 (десяти) дней с даты их поступления от Поставщика.

4.2.7. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Покупателем срока предварительной оплаты Товара Поставщик вправе по своему выбору приостановить исполнение обязательства по поставке Товара, отказаться от исполнения этого обязательства либо изменить первоначально согласованную цену Товара.

5.2. В случае непредставления указанных в пункте 4.2.6. Договора документов Поставщик вправе приостановить отгрузку следующий партии Товара до получения указанных документов, без возложения на Поставщика какой либо ответственности за несвоевременную поставку Товара.

5.6. В случае нарушения Поставщиком положений п. 2.7. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Стороны устанавливают, что исключительно сертификат свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации является документом свидетельствующим наступление обстоятельств непреодолимой силы для обеих Сторон либо для каждой Стороны в частности.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

Основания одностороннего отказа от исполнения Договора

7.1. Срок действия Договора: с даты заключения Договора - по 31 декабря 2013 года. Пролонгация Договора запрещена. Отношения Сторон на период после окончания срока действия Договора возможны лишь при условии заключения нового Договора.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Если к моменту изменения или расторжения Договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть все полученное по Договору по требованию Стороны, исполнившей Договор.

7.2.1. Договор считается измененным или расторгнутым по соглашению Сторон с даты указанной в соответствующем соглашении. В этом случае обязательства Сторон считаются соответственно измененными или прекращенными с указанной даты.

7.3. При изменении или расторжении Договора в судебном порядке обязательства Сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон:

7.4.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

7.4.1.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

7.4.1.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

7.4.2. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

7.4.2.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

7.4.2.2. Неоднократной невыборки Товара.

7.4.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

7.4.3.1. Когда Покупатель не принимает Товар или отказывается его принять.

7.4.3.2. Когда Покупатель отказывается принять и оплатить Товар.

7.4.3.3. Когда Покупатель не осуществляет выборку Товара в установленный срок.

7.4.3.4. Когда Покупатель неоднократно нарушает срок оплаты или выборки Товара.

7.4.4. Покупатель вправе отказаться от Договора в случаях:

7.4.4.1. Когда Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

7.4.4.2. Когда Поставщик существенно нарушил требования к качеству Товара.

7.4.4.3. Когда Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

7.4.5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий, вытекающих из Договора и в связи с ним. Стороны устанавливают, что претензии, отправленные по любому из отраженных в Договоре адресов (в том числе факс, e-mail) являются надлежащими. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (дней) с момента получения.

8.2. Стороны Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из Договора, в том числе, споры о признании Договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

9. Особые условия и заключительные положения

9.1. Уступка прав по Договору запрещена.

9.2. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При исполнении Договора допускается передача информации с помощью факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей Стороны в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания. Все сообщения направленные Сторонами в рамках Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в Договоре на любые адреса Сторон указанные в Договоре признаются Сторонами надлежащими.

9.4. В случае изменения наименования, юридического, почтового адреса или банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, данные которой изменились, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом и заверенной печатью.

9.5. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, а так же не использовать ее для целей, не связанных с исполнением Договора. Конфиденциальной информацией признаются условия Договора, спецификации, все документы и материалы, а также любая иная информация, ставшая известной в связи с исполнением Договора.

9.6. Перед подписанием Договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные подписью и печатью копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ (30 дней);

- полномочия на лицо подписывающее договор (решение о назначении, протокол об избрании и приказ, или доверенность);

- карточку клиента с указанием адресов, реквизитов, телефонов за подписью уполномоченного лица;

- лицензию на фармацевтическую деятельности (при наличии).

При необходимости Поставщик вправе запросить дополнительно иные документы необходимые для заключения Договора.

9.7. Приложение 1 - Прайс-лист.

9.8. Приложение 2 - Товарная накладная форма ТОРГ -12.