Руководства, Инструкции, Бланки

Образец Договора Поставки С Монтажом Оборудования

Рейтинг: 4.1/5.0 (424 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

  • Юридическая фирма Ангард. Основана в 2012 году, с целью оказания правовой поддержки населению, в 2013 с приходом новых специалистов, нам удалось прочно закрепиться на рынке корпоративного права (регистрация ООО, регистрация некоммерческих организаций, арбитраж, юридическое и бухгалтерское обслуживание).

Сегодня мы предлагаем качественные юридические и бухгалтерские услуги, как организациям, так и гражданам, опыт наших специалистов: юрист - более 17 лет, бухгалтер - более 10 лет! Любая форма оплаты. Задать вопрос Договор поставки оборудования с последующим монтажом

"___" ________ 20__г.

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать закупаемое им оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии с _______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика, а Покупатель обязуется оплатить указанные работы в соответствии с ______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ руб.______________, что подтверждается Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Указанная в пункте ___ сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

2.4. Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика _______ от указанной в пункте __ суммы до _____ года в качестве аванса по настоящему Договору. Оставшуюся сумму Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика в течение ______ со дня подписания акта приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования не позднее ______ года при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

3.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю акт приема-передачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приема-передачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ___ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приема-передачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приеме работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ___ дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

3.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю акт приема-передачи, после чего вступает в силу пункт ___.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

3.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

3.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

3.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору:

3.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.).

3.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

3.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

3.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

3.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

3.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта ___ настоящего Договора в размере _______________.

4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта _____ настоящего Договора в размере _____________.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение ____ со дня подписания акта.

5.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте ___, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте __, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом __, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте ___, и их последствия продолжают действовать более ________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ___.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

образец договора поставки с монтажом оборудования:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор поставки и монтажа оборудования - бланк образец 2016

    Договор поставки и монтажа оборудования

    поставки и монтажа оборудования

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

    2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

    2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

    2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя.

    2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

    2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

    2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

    2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

    2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

    2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

    3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

    3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

    3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

    3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

    3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

    3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

    3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

    4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

    4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

    4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

    4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

    4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

    4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

    4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

    4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

    4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

    4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

    4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 - 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

    4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

    4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

    4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

    4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

    5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

    5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

    5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

    5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

    5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

    6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

    6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

    6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

    7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

    7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

    7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу.

    7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

    7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

    7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон. Контактное лицо – .

    7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

    7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

    7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

    7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

    8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

    8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

    8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

    8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

    9. АРБИТРАЖ

    9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

    9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

    10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

    10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

    10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

    11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

    12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

    12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

    12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

    12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

    12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

    13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Договор поставки и монтажа - образец РБ 2016

    Договор поставки и монтажа Текст документа:

    г. Минск ___ ________ 20__ г.

    _______________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N ______ от ___ _______ 20__, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующего на основании (устава, доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N _____ от ___ ______ 20__, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Продавец обязуется на оговоренных ниже условиях и в соответствии со Спецификацией, являющейся одновременно Протоколом согласования договорной цены (Приложение 1 к настоящему Договору):

    1.1.1. передать оборудование __________________ (далее - Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену Товара);

    1.1.2. выполнить монтаж (иные работы) ________________ (далее - работы) на объекте Покупателя _________ по адресу: г. ________ ул. ________, и сдать их результаты Покупателю, который обязуется принять результаты работ и уплатить за них денежную сумму (цену работы).

    1.2. Согласованное Сторонами условие о Товаре и работах отражается в Спецификации-протоколе согласования договорной цены на Товар.

    1.3. Цель приобретения Товара - (для собственного потребления, оптовой торговли, иное) (указывается по требованию любой из сторон).

    1.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар является момент его вручения Покупателю или указанному Покупателем лицу по Товарной накладной (ТН) либо Товарно-транспортной накладной (ТТН).

    1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара, определенного в соответствии с п.п. 1.4 Договора.

    1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.

    1.7. Источник финансирования по настоящему договору - ___________ (собственные средства Заказчика, средства республиканского бюджета, кредит банка).

    2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЯ

    2.1. Продавец гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов и его пригодность для использования по назначению в течение гарантийного срока.

    2.2. Продавец предоставляет гарантию на проданный Товар в течение ____ (__________) месяцев с момента передачи Товара Покупателю. Стороны условились, что в течение гарантийного срока Покупатель не имеет права производить ремонт Товара без получения на это письменного согласия Продавца, в противном случае Покупатель утрачивает право предъявлять требования по поводу обнаруженных скрытых недостатков проданного Товара. Если причиной неисправности явилось нарушение правил эксплуатации оборудования, стоимость ремонта оплачивается Покупателем.

    2.3. Гарантия на выполняемые работы составляет ___ (_______) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    2.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Продавца. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Заказчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Продавца. В случае неявки представителя Продавца в установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Продавцу для устранения дефектов.

    3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Общая сумма Договора составляет: _____________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ____________ белорусских рубля.

    3.2. Стоимость поставляемого оборудования согласно Спецификации, являющейся одновременно Протоколом согласования договорной цены (Приложение N 1 к настоящему Договору), составляет __________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________________ белорусских рубля.

    3.3. Стоимость работ является открытой, может изменяться в связи с изменением проектных решений, согласованных с Покупателем, изменением статей затрат, налогов, платежей и отчислений в бюджет, внебюджетные фонды, изменением цен на материалы, и на момент заключения настоящего Договора, составляет согласно Смете на выполняемые работы (Приложение N 2 к настоящему Договору): __________ белорусских рублей, в том числе НДС (20%): ________ _______ белорусских рубля. Указанная стоимость определена без учета стоимости оборудования, разработки проектной документации, приобретение и разработка которых в случае необходимости Покупателем может быть поручена Продавцу.

    3.4. Покупатель производит оплату за Товар на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости Товара, составляющую _____ (________) белорусских рублей, в том числе НДС (по ставке 20%): _____ (_______) белорусских рублей в течение ___ (______) банковских дней с момента поставки Товара.

    3.5. Оплату за выполненные работы Покупатель производит платежными поручениями согласно подписанным актам сдачи-приемки выполненных работ в течение ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

    Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере стоимости материалов, который составляет согласно Смете на выполняемые работы ___________белорусских рублей включая НДС (20%) в течение ___ (________) банковских дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

    3.6. В случае просрочки оплаты, стоимость Товара и сроки его доставки, а также сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца (Покупателя) в течение ___ (______) банковских дней с момента выполнения Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

    4.2. Срок выполнения работ: ___ ______ 20__ г. - ___ _______ 20__ г. при условии выполнения Покупателем п. 3.4 настоящего Договора.

    4.3. Срок окончания работ может увеличиваться в случаях:

    4.3.1. необходимости проведения Продавцом дополнительных работ, не согласованных ранее с Покупателем;

    4.3.2. влияния форс-мажорных обстоятельств либо неблагоприятных погодных условий (дождь и т.д.), отрицательно влияющих на качество выполняемых работ (срок продлевается на время действия вышеуказанных условий);

    4.3.3. просрочки выполнения Покупателем своих обязательств по оплате согласно п. 3.4 настоящего Договора;

    4.3.4. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

    4.4. Продавец вправе привлекать субподрядчиков для выполнения части своих обязанностей по настоящему Договору.

    Продавец считается исполнившим свои обязанности по поставке Товара с момента передачи обусловленного договором Товара Покупателю в согласованном Сторонами месте, расположенному по адресу: г. ______, ул. __________ и подписания Покупателем Товаросопроводительных документов на Товар. Одновременно с передачей Товара передаются и относящиеся к Товару документы.

    4.5. Сдача-приемка выполненных работ производится по факту выполнения и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписываются уполномоченными на то лицами Сторон и скрепляются печатями.

    4.6. Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Продавцом документы, заверить их подписью и печатью и вернуть Продавцу. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Покупатель возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Продавец обеспечивает предъявление Покупателю документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

    В случае не подписания вышеуказанных документов, а также неполучения обоснованного отказа в установленный срок, работы по настоящему Договору считаются сданными надлежащим образом, в полном объеме и в срок, указанный в Договоре.

    4.7. Если Покупатель в нарушение законодательства Республики Беларусь либо условий настоящего Договора не принимает или отказывается принять Товар, а равно отказывается либо уклоняется от оформления установленных документов о приемке Товара по количеству и качеству, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, а также заявить к возмещению понесенные им убытки.

    4.8. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.

    4.9. При срыве по вине Продавца срока выполнения работ, установленного договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. Снижение (превышение) фактической стоимости выполнения работ по сравнению с договорной ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится Продавцом на финансовые результаты его деятельности.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1.Стороны несут установленную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) договорных обязательств.

    5.2. При несвоевременной доставке Товара в установленный срок, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара, но не более 10% стоимости Товара.

    5.3. За нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом договора Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

    5.4. При несвоевременной оплате за Товар Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Товара.

    5.5. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, и несвоевременную оплату работ Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;.

    5.6. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

    5.7.1 Покупатель несет ответственность за:

    - обеспечение доступа и условий работы на объекте;

    - обеспечение сохранности оборудования переданного Продавцу в монтаж, инструментов и материалов Продавца на время проведения монтажных работ;

    - предоставление на объекте Продавцу бытового помещения не менее 12 м. кв. и соответствующего нормальным температурным показателям, для монтажной бригады с целью проведения инструктажа по технике безопасности, а также для хранения оборудования, переданного Продавцу в монтаж, инструмента и материалов;

    5.7.2. Продавец несет ответственность за организацию рабочего места, организацию производства работ и контроль за соблюдением работниками Продавца требований техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при производстве всех видов работ

    5.8. В случае отказа Продавца от выполнения одного из следующих действий:

    - Подписания акта о некачественно выполненных работах;

    - Ответа на рекламацию о некачественно выполненных работах;

    - Устранение недоделок и дефектов в выполненных работах в сроки, оговоренные с Покупателем,

    Покупатель оставляет за собой право устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь стороннюю организацию для устранения недостатков с выставлением счета на оплату затраченных средств Продавцу.

    5.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки и т.д.) Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора вплоть до прекращения и устранения последствий указанных обстоятельств. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения договорных обязательств, обязана незамедлительно (не позднее трех суток с момента их наступления) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление, при отсутствии уважительных причин, лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

    6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    6.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к мировому соглашению, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, обязана направить ответ на претензию в срок не превышающей 10-ти рабочих дней после ее получения. Претензии направляются заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

    6.2. При не достижении согласия споры решаются в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

    7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    7.1. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

    7.2. Договор считается заключенным с даты его подписания последней из Сторон. При этом письменная форма Договора считается соблюденной при подписании каждой страницы Договора.

    7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения Договора, условия Договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.

    7.4. Приложениями к Договору являются:

    Приложение 1: Спецификация-протокол согласования договорной цены.

    Приложение 2: Смета на выполняемые работы.

    8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Спецификация-протокол согласования договорной цены

    _______________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующего на основании (устава, доверенности, приказа), с другой стороны достигли соглашение о составе и величине договорной цены поставляемого Товара и выполняемых работ по монтажу систем _________________ в соответствии с п.п. 1.1.2 настоящего Договора.

    Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме:
    • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
      Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
    • Как грамотно составить договор займа
      Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
    • Правила составления и заключения договора аренды
      Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
    • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
      В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

    Новое за 29 сентября 2016

  • Внесены корректировки в