Договор на установку пожарной сигнализации

кол-во скачиваний: 81

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:
Пожарная сигнализация устанавливается ___.

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93", "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 5.13130.2009". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В соответствии с вышеперечисленными документами и на основании обсуждения Заказчика и Исполнителя устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: _________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (_________) руб. в том числе НДС _____ (_________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
_______________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с "__"________ ___ г. по "__"________ ___ г.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок - "__"________ ___ г.

Конечный срок - "__"________ ___ г.

3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный _____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.1. Исполнитель обязан выполнить работы добросовестно и квалифицированно.

5.2. Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.3. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Пример договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

г. Москва «___»_________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование – ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.
2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.
4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.
5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

Договор на установку пожарной сигнализации 2016 - образец

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93", "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 5.13130.2009". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб. в том числе НДС - _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок - "___"___________ ____ г.

Конечный срок - "___"___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Документы, образцы договоров - Охранное агентство Собратья

Лицензия на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. 229 от 11 мая 2008 г. /скачать(посмотреть )/

Полис № ГС55-ЧДД1/000002-П001 страхования ответственности /скачать(посмотреть )/

Образец заявки на установку оборудования /скачать /

Образец договора о монтаже охранной/пожарно-охранной сигнализации и т.д. /скачать /

Образец договора на охрану объекта с материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для физических лиц /скачать /

Образец договора на охрану объекта материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для юридических лиц /скачать /

Образец договора на оказание охранных услуг /скачать /

Основной нормативный документ, регулирующий частную охранную деятельность - это Федеральный Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности". Скачать его для ознакомления можно здесь.

Федеральный Закон "Об оружии". /скачать /

Обязанности и права судебных приставов /скачать /

Перечень объектов охраны /скачать /

Постановление Правительства РФ "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" /скачать /

Положения о лицензировании частной охранной и сыскной деятельности. /скачать /

Приказ МВД о проведении ОВД периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц, с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств /скачать /

Приказ МВД "О мерах по реализации Постановления Правительства РФ "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" /скачать /

Приказ МВД "Об утверждении инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению ОВД контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации" /скачать /

Уголовный Кодекс Российской Федерации /скачать /

Трудовой Кодекс Россйиской Федерации /скачать /

Образец договора на монтажные и пуско-наладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения

на монтажные и пуско-наладочные работы систем

автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения

г. Москва «__» _________ 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Группа компаний АТС-ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795, 2/23104 от 29.12.07, с одной стороны, и ………………………………. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……………………………………, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнению монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, порошкового пожаротушения (далее «Работы») в соответствии с ППБ 01-03, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП, ГОСТ.

1.2. Местом Работ определены помещения ……………………………………………………………….

1.3. Срок исполнения Работ по Договору составляет __ рабочих дней.

1.4. Подрядчик обязуется приступить к Работам по настоящему Договору в течение трех рабочих дней с момента поступления авансового платежа.

1.5. Работы выполняются силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и материалами.

1.6. Приемка и оплата выполненных Работ производится в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ составляет ___________ руб. (_________ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% — _________ рублей.

2.2. Общая стоимость, указанная в Смете №_____________ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, включает в себя стоимость Работ, НДС 18%.

2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Оплата аванса в размере __% от стоимости Работ, что составляет _________ руб. (______________ рублей 00 копеек), производится в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления счета Подрядчиком.

2.2.2. Окончательная оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после полного завершения Работ на основании Акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Оплата производится безналичным переводом денег на счет Подрядчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязан в сроки и порядки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика принять выполненную Работу по Акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты Работы, или иных недостатков в Работе, в течение 3 (трех) дней заявить об этом Подрядчику.

3.2. По завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Работ;

- Акты приемки/сдачи систем в эксплуатацию;

- Счет-фактура, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3.3. Заказчик в трехдневныйсрок со дня получения Акта сдачи- приемки Работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, срокам их исполнения. Доработки производятся силами Подрядчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Если в течение 3-х рабочих дней Подрядчик не получает от Заказчика мотивированного отказа в подписании предоставленного Акта приемки-сдачи выполненных Работ, то Акты считаются подписанными и подлежат оплате по выставленному Подрядчиком счету.

4.1.3. Задержка в предоставлении объема Работ по вине Заказчика оформляется Актом с переносом сроков Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для проведения монтажных работ, для нормальной эксплуатации оборудования персоналом Подрядчика.

4.1.5. На время проведения работ Заказчик предоставляет Подрядчику помещение для хранения оборудования, обеспечивает его сохранность и соблюдает Инструкцию по эксплуатации поставляемого оборудования, предоставляет помещение для рабочих.

4.1.6. Заказчик оперативно (в течение 2-х часов) информирует в случаях возникновения особых обстоятельств (авария, отключение электроэнергии, и др.)

4.1.7. До начала монтажных работ, Заказчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с действующими на объекте инструкциями, а также ознакомить с правилами внутреннего распорядка.

4.1.8. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:

4.2.1. Подрядчик обеспечивает качественное и своевременное выполнение

Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации своего персонала, а также за соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности и правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

4.2.3.Гарантийный срок на установленное Подрядчиком оборудование ­двенадцать месяцев со дня подписанияАкта сдачи – приемки Работ, при условии правильной эксплуатации Заказчиком установленного оборудования.

4.2.4. Подрядчик может в случае производственной необходимости привлекать третьих лиц для исполнения Договора без согласия Заказчика, если привлечение третьих лиц не влияет на сроки и стоимость, указанные в приложениях к Договору. В противном случае требуется письменное согласие Заказчика за привлечение третьих лиц.

4.2.5. Подрядчик обязуется сдать выполненные Работы в объеме, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему.

4.2.6. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию и расчетное обоснование системы противопожарной защиты объекта на Объекте касательно смонтированных по данному Договору Систем.

4.2.7. Подрядчик предоставляет Заказчику информационное письмо органов МЧС России о соответствии расчетного обоснования системы противопожарной защиты объекта действующим нормам и правилам.

4.2.8. Подрядчик обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим Законодательством РФ.

5.2. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф в размере 0,5% от стоимости не выполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от стоимости Работ по Договору.

6.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при условии, что эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

6.2. Стороны должны извещать друг друга в письменной форме о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение пяти суток после наступления таких обстоятельств. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

6.3.Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

6.4. Если Стороны не смогут выполнять обязательства по данному Договору в течение периода 60 дней в связи с форс-мажорными обстоятельствами, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

6.5.Надлежащим доказательством возникновения форс-мажорных обстоятельств будет являться справка, выданная Торгово-промышленной палатой г. Москвы.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его представителями обеих Сторон.

7.2. Настоящий Договор действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по двухстороннему соглашению Сторон.

7.4. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достичь согласия, в установленном Законодательством РФ порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

7.6. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком, Заказчик возмещает все фактические расходы, понесенные Подрядчиком во время действия настоящего Договора.

7.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и обязательны для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего

договора Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга

Обслуживание пожарной сигнализации, ремонт, монтаж, проект - Договор на выполнение проектных работ

Договор на установку пожарной сигнализации (примерная форма), Договор (форма) от 30 октября 2013 года

(наименование). именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности). с одной стороны, и (наименование). именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Пожарная сигнализация устанавливается (указать адрес) .

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93". "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 5.13130.2009". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: ____________________ в количестве ________________ в следующих местах: ____________________, используемые методы монтажа: ____________________.

2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится в течение ________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ____________________).

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена. обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

всего за 49 руб.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru. мы разберемся.