Образцы договоров: Образец договора монтажа и пуска оборудования

монтажа и пуска оборудования

г. Орел 20 мая 2012 года

ООО "Иванов". в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ООО "Петров". в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель берет на себя обязательство по выполнению комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию оборудования (приложение 1): монтаж оборудования. пуско-наладочные работы смонтированного оборудования.

1.2 Вышеуказанные работы Исполнитель проводит по адресу: 000000, Орловская область, Сельский район, село Стояново, ул. Советская, 17

2. Сроки проведения работ

2.1 Для выполнения указанных в пункте 1, работ Исполнитель направляет квалифицированных специалистов.

2.2 Сроки выполнения работ:

Начало работ: 30 мая 2012 г. (при выполнении п.5.1.1)

Окончание работ: 10 июня 2012 г. (при выполнении п.5.2.1)

2.3 Исполнитель имеет право досрочного выполнения работ по настоящему договору.

2.4 Точная дата начала выполнения работ по договору должна быть согласована договаривающимися сторонами. Дату выезда специалистов Исполнитель должен сообщит Заказчику, не позднее чем за 5 дней до их выезда.

2.5 Руководитель группы специалистов Исполнителя является представителем Исполнителя, с которым Заказчик может решить все технические вопросы, возникающие в процессе выполнения работ.

2.6. Заказчик, в свою очередь, должен сообщить Исполнителю данные своего представителя на месте проведения работ, который уполномочен решать все организационные и технические вопросы.

3. Обязанности исполнителя

3.1 Исполнитель берет на себя обязательство качественного выполнения работ по данному договору.

3.2 Исполнитель обязуется не разглашать условий договора и другие сведения, которые могут нанести ущерб Заказчику или его заинтересованным лицам.

3.3 По дополнительной договоренности оказывать техническую Заказчику в негарантийных случаях.

3.4 Ознакомить Заказчика с правилами и приемами эксплуатации оборудования поставленного Исполнителем.

3.5 До подписания настоящего договора Заказчику предоставляется необходимая техническая документация на поставляемое оборудование ( в случае его поставки Исполнителем), включающая: наименование стандартов, потребительские свойства, правила и условия эффективного и безопасного использования в течение срока службы и действия по их истечении, правила хранения и транспортирования.

4. Обязанности заказчика

4.1 Заказчик обязан обеспечить:

- согласование со специальной организацией проекта установки и ввода в эксплуатацию оборудования;

- соблюдение требований «Правила пожарной безопасности», «Правила безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями».;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования предприятия-изготовителя.

5. Порядок проведения и объем работ

- Монтаж оборудования осуществляется специалистами Исполнителя при содействии Заказчика;

5.1.1 К моменту начала монтажных работ Заказчик обязан:

- подготовить помещение в соответствии с действующими нормами и правилами и др. нормативными документами к размещению оборудования;

- закончить все общестроительные и санитарно-технические работы, в помещении, где будут производиться работы.

- закончить разводку (к месту согласованному с Исполнителем), подключение и испытание всех систем жизнеобеспечения оборудования и инструментов (электроснабжения, заземления, водоснабжения, магистральный газ – согласно ТУ на монтируемое оборудование) в помещении и при необходимости оформить актом;

- обеспечить для качественного выполнения работ условий (отопление, освещение, чистота на месте проведения работ), согласованных с Исполнителем.

5.1.2 Результаты монтажных работ оформляются актом.

5.2 Наладка оборудования:

5.2.1 Для проведения специалистами Исполнителя наладочных работ Заказчик должен:

- обеспечить состояние помещения, исключающее попадание пыли и грязи в оборудование;

- обеспечить нормальные для нормальной работы оборудования приток воздуха с улицы и вентиляцию;

- обеспечить оперативное восстановление или замену своими силами и за свой счет всех поврежденных или разукомплектованных персоналом Заказчика деталей и узлов оборудования.

5.3 Сдача в эксплуатацию:

5.3.1 Сдача в эксплуатацию производятся в установленном порядке в соответствии с действующими нормами и с участием представителя экспертной организации.\

5.3.2 Участие представителя экспертной организации в приемке оборудования в эксплуатацию обеспечивается Заказчиком;

5.3.3 Заказчик обязан известить Исполнителя не позднее, чем за 3 дня о дате проведения пуско-сдаточных испытаний.

5.3.4 Не допускается эксплуатация Заказчиком оборудования не принятого в эксплуатацию.

6. Размер и порядок оплаты по договору

6.1 За выполнение работ по настоящему договору Заказчик обязан выплатить Исполнителю____________________ рублей.

6.2 Порядок оплаты:

_____ рублей выплачивается в течение 2 дней со дня подписания настоящего договора;

_____рублей выплачивается в течение 2 дней со дня окончания монтажных работ;

_____ рублей выплачивается в течение 5 дней с даты проведения пуско-наладочных работ;

6.3 В случае задержки проведения пуско-наладочных работ более 5 дней с даты окончания монтажных работ из-за невыполнения п. 5.1.1.и п.5.2.1 Исполнитель проводит пуско-наладочные работы только в случае предоплаты ПНР;

6.4 Оплата производится безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

8. Срок действия гарантии и ответственность исполнителя

8.1 Срок гарантии на выполняемые работы – 12 месяцев с даты окончания монтажных работ.

8.2 Исполнитель гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний, консультаций и инструкций.

8.3 Исполнитель не несет ответственности за дефекты оборудования, возникающие вследствие неправильных действий персонала Заказчика.

8.4 Исполнитель несет ответственность только за прямой нанесенный Заказчику вследствие некачественного выполнения работ. Под прямым ущербом понимается – повреждение Исполнителем монтируемых оборудования и материалов в процессе выполнения работ или в гарантийный период эксплуатации.

8.5 Гарантийное обслуживание производиться специалистами Исполнителя только в случае возникновения неисправностей по вине предприятия-изготовителя монтируемого оборудования (если оно было продано Заказчику Исполнителем) или нарушения Исполнителем инструкций по монтажу предприятия-изготовителя, а также при возникновении протечек по вине Исполнителя.

9. Адреса и реквизиты сторон

Договор на установку оборудования – скачать образец, бланк

При проведении монтажных работ и установке оборудования договор позволяет снизить риск недобросовестности как исполнителя, так и заказчика. Договор на установку оборудования заключается с учетом расходов по смете и временных затрат. Для этого используется бланк, в котором указываются данные исполнителя с одной стороны и заказчика с другой стороны. Суть договора обрисовывается по пунктам, при этом обязательно указывается название оборудования, вид, марка, модель, фирма-изготовитель. При необходимости в качестве дополнительного документа к договору прилагается схема или чертеж места, на котором планируется размещение оборудования, с соответствующей разметкой. Договор на установку оборудования также может заключаться с фирмой, на территории которой будет размещено оборудование, например, установка платежного терминала или банкомата в торговом центре. Вы можете скачать образец договора на установку оборудования на нашем сайте сразу под этим текстом.

Договор на установку оборудования

Скачать образец "Договор на установку оборудования"

Договор подряда на монтаж оборудования - скачать образец шаблона 2016 года

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ "___" ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

- первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

- оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к

8. Адреса и реквизиты сторон

Договор на монтаж систем видеонаблюдения, контроля доступа (СКУД)

На рынке систем безопасности появились Full HD AHD видеокамеры с разрешением Full HD 2 Мп, база сенсора от компании Sony Exmor 2 Мп, разрешение 1920-1080р. Для достижения качественного изображения на объектах, где установлены аналоговые видеокамеры с низким разрешением, достаточно заменить аналоговое оборудование на видеонаблюдение AHD. без перекладки кабельных трасс.

Компания veksb.net расширила территорию участия в монтаже систем учета рабочего времени ,видеонаблюдения (аналоговых и ip камер),СКУД, сигнализации, систем оповещения, досмотрового оборудования. Помимо установки охранного оборудования в г. Москве, мы можем предложить его монтаж, шеф-монтаж, настройку, пуско-наладку, ремонт и т.д. в городах Московской области: Реутов, Балашиха, Салтыковка, Электроугли, Фрязино, Старая Купавна, Новая Купавна, Красногорск, Ивантеевка, Быково, Раменское, Люберцы, Красково, Мытищи, Томилино, Видное, Ногинск, Подольск, Одинцово, Зеленоград, Звенигород, Котельники, Дзержинск, Жуковском, Кожухово, Юбилейном, Королёве, Электросталь, Монино, Обухово, Некрасовка, Пушкино, Долгопрудный, Химки, Щербинка, Щёлково, Железнодорожный, Малаховка, Лыткарино, Лосино-Петровском, Щитниково, Лобня. ВАО, ЦАО, САО, ЗАО.

Видеорегистраторы гибридные CYFRON, SARMATT, MICRODIGITAL, POLYVISION, FALCON, BestDVR используются в системах видеонаблюдения с применением видеокамер высокого разрешения и позволяют вести видеозапись изображения, как с аналоговых, так и IP камер в формате H.264 и протоколу ONVIF с разрешением 960Н.

В линейки камер используемых в системах аналогового видеонаблюдения появились новые решения с применением усовершенствованной матрицы 1/3” SONY Exmor от компании SONY (Япония). Сенсор 1/3” SONY Exmor обладает техническими возможностями, которые ранее были доступны лишь IP видеокамерам с разрешением 1.9 МП. Матрица SONY Exmor IMX138. дает возможность аналоговой видеокамере формировать картинку с разрешение 1200 телевизионных линий (1200 ТВЛ.)

Количество мест массового скопления людей в Москве, оборудованных системами видеонаблюдения, вырастет в 25 раз в течение ближайших трех лет, заявил в пятницу мэр Сергей Собянин."Мы намерены в ближайшие три года серьезно модернизировать систему видеонаблюдения в городе, сделать ее качественной и надежной", - сообщил Собянин на торжественном собрании, посвященном 290-летию прокуратуры России. Он напомнил, что в декабре прошлого года в Москве заработал единый центр хранения данных, полученных.

«Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя № ______________________________. с одной стороны и: _________________________________________________________. заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

2.1.2.Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.

2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.

2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).

2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.

2.2.4.Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

3.1.Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС не облагается на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 12.05.2009 г. № 231

3.2.Предоплата по договору производится в размере 50% от общей стоимости оборудования и монтажа и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).

3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).

4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор

в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.

При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.

4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.

4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.

4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:

• несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
• неуполномоченном перемещении оборудования системы;
• переделке оборудования системы;
• деформации оборудования системы;
• неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
• обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.

7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

Образец документа

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора - Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

1.5. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.

2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.

2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

2.1.5. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования в объеме и сроки, указанные в Приложениях NN 1 и 2 к настоящему Договору, о чем производить запись в Журнале обслуживания Оборудования (как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика).

2.1.6. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных в Приложение N 1.

2.1.7. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.

2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Оборудование.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по установке Оборудования и подписать Акт приема-сдачи работ не позднее ____ дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение ____ дней.

В случае неподписания Акта приема-сдачи работ и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем.

2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

2.5. Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) - ______ (___________) рублей.

3.2. За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) - ________ (_____________) рублей.

3.3. Счет на оплату работ по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение _____ дней с момента __________ (подписания Акта или подписания Договора).

3.4. Счета на оплату услуг Исполнителя по п. 3.2 настоящего Договора предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее ____ числа текущего месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приема-сдачи работ по установке Оборудования.

3.5. Расчеты производятся Заказчиком в течение ____ дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

4.4. Журнал обслуживания Оборудования, указанный в п. 2.1.5 настоящего Договора, хранится у Заказчика и Исполнителя по одному экземпляру для каждого.

4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.

5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________.

5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до "___"___________ ____ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН