Рейтинг: 4.6/5.0 (1780 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Новости по теме
Знатоки – объединяйтесь!
Регламент ведомственного контроля над закупками утвержден в приказе ФНС России
Опубликован приказ, утверждающий профстандарт эксперта в сфере закупок
Ответственность должностных лиц за нарушения Закона № 44-ФЗ планируют ужесточить
Профстандарт специалиста в сфере закупок будут применять с 1 июля 2016 года
Законом о контрактной системе №44-ФЗпредусмотрена разработка типовых контрактов, типовых условий контрактов, которыми будут пользоваться все заказчики.
Первоначально должно быть издано постановление Правительства РФ, определяющее порядок разработки типовых контрактов, а также случаи и условия их применения заказчиками.
Затем федеральные органы исполнительной власти и «Росатом» разрабатывают и утверждают соответствующие типовые контракты. Утвержденные типовые контракты будут размещены в Единой информационной системе. Такие типовые контракты будут применяться заказчиками всех уровней власти: федеральными, региональными и муниципальными.
При этом конкретные сроки утверждения типовых контрактов в Законе о контрактной системе №44-ФЗ не оговорены. Поэтому в законе предусмотрены специальные переходные нормы, которые применяются до утверждения типовых контрактов в конкретной сфере деятельности. Согласно этим нормам высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе установить порядок разработки типовых контрактов для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также случаи и условия их применения.
На основе такого порядка уполномоченные органы государственной власти субъекта РФ разрабатывают и утверждают типовые контракты для обеспечения нужд соответствующего региона. В этом случае типовые контракты размещаются в региональной информационной системе в сфере закупок. Как видно из положений Закона о контрактной системе, данные типовые контракты не будут распространяться на заказчиков муниципальных образований, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ.
ПРИМЕР: 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА Согласно п. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ изменение
01.01.2014 г. вступил силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ "О контрактной системе"), устанавливающий единые правила заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Согласно п. 8 ст. 3 ФЗ "О контрактной системе", государственным контрактом, муниципальным контрактом является договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
3 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ: Контракт - договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ, муниципального Пример Исходные условия контракта 1. Ручка шариковая - 10 шт. на сумму 150,00 руб. 2. Стержни для ручек - 10 шт. на
Главной отличительной чертой типового государственного и муниципального контракта является особая цель использования товаров (услуг, работ), а именно их закупка для государственных или муниципальных нужд, в том числе в государственный резерв. Государственными нуждами (федеральными и региональными) являются потребности Российской Федерации в продукции (услугах, работах), необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны, а также для реализации государственных целевых программ. Специфика предмета видов госконтракта, в свою очередь, обусловливает и особый состав его участников, структуру договорных связей, порядок заключения и исполнения.
Проект государственного и муниципального контракта определяет права и обязанности заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), а так же регулирует отношения поставщика (исполнителя, подрядчика) с заказчиком при исполнении контракта.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 44-ФЗ. Приведем в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 44-ФЗ «О контрактной системе в конце раздела будет приведён пример " договор на фирменном бланке
Проектом государственного и муниципального контракта могут быть предусмотрены контроль со стороны заказчика за ходом работ по выполнению контракта и оказание консультативной и иной помощи поставщику (исполнителю, подрядчику) без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего. Порядок и условия изменения, и расторжения контракта устанавливаются ст. 95 ФЗ "О контрактной системе".
В отношении подряда для государственных и муниципальных нужд, для контракта устанавливается специальный правовой режим, в частности, связанный со строительными, проектными и изыскательскими работами, направленными на удовлетворение государственных и муниципальных потребностей и финансируемые за счет государственных и/или муниципальных средств.
Также, важной особеннос тью государственных и муниципальных контрактов является порядок их заключения - государственный и муниципальный контракт заключается на основе государственных и муниципальных закупок, размещаемых в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Из приведенного в ФЗ "О контрактной системе" и ГК РФ определения государственного и муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд следует, что он является консенсуальным, возмездным и взаимным.
Форма государственного контракта - обязательно письменная.
Сфера закупок для государственных или муниципальных нужд – это отдельный мир правоотношений. Соглашение, по которому исполнитель оказывает заказчику возмездные услуги для государственных или муниципальных нужд, подчиняется не только правилам Гражданского кодекса РФ, но и Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Рассмотрим порядок заключения договора в таком случае с помощью сервиса Конструктор договоров СПС Консультант Плюс .
Основное отличие государственного или муниципального контракта от обычного возмездного договора на оказание услуг в том, что стороной здесь выступает государственный или муниципальный заказчик, осуществляющий закупочные процедуры. Понятия заказчика, государственного заказчика, муниципального заказчика даются в статье 3 Федерального закона № 44-ФЗ. В договоре четко указывается наименование заказчика услуг, кто действует от его имени, а также ссылка на проводимую процедуру закупки (конкурс, электронный или закрытый аукцион, запрос котировок и т.д.) с указанием идентификационных данных закупки (номер, дата извещения).
Форма контрактаКак правило, государственный (муниципальный) контракт подписывается сторонами в простой письменной форме единым документом (п. 1 ст. 161 ГК РФ ). Законодательство о закупках допускает заключение контракта в виде электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью сторон (ст. 70 Закона № 44-ФЗ).
Ряд заказчиков, например, федеральные органы исполнительной власти, ГК по атомной энергии «Росатом», ГК «Роскосмос» утверждают типовые контракты, а также типовые условия контрактов на основании Порядка, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 г № 606 .
Предмет контрактаФедеральный закон № 44-ФЗ прямо предписывает, что контракт на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд заключается на условиях, которые указаны в извещении об осуществлении закупочной процедуры, приглашении на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в документации о закупке, заявки и т.д. (ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ). Так, вид деятельности, перечень действий исполнителя указывается в данном разделе - предмет контракта - подробно. Указывается также место оказания услуг. Причем эти условия должны соответствовать условиям проекта государственного (муниципального) контракта, являющегося приложением к конкурсной документации или извещению. Вот так порядок составления данного раздела представлен в сервисе Конструктор договоров системы Консультант Плюс:
Условия о качестве услуг по государственному контракту обязательно должно присутствовать в контракте на том основании, что п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ предписывает, что в документации о проведении закупки должно быть требование о качественных характеристиках услуг. А раз контракт заключается в соответствии с документацией, следовательно, он должен содержать условия о качестве оказываемых победителем услуг. Если услуги должны соответствовать установленным законодательно стандартам, регламентам, техническим условиям, требованиям о техническом регулировании, то в контракте достаточно ссылки на данные документы:
Срок исполнения – также одно из необходимых условий документации (извещения), а значит, и контракта. Если заключается контракт, где не предусматривается наличие графика работ, то сроки начала и окончания оказания услуг фиксируются по общим правилам – календарной датой, указанием на событие и т.д. Часть 12 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ содержит случай, когда контракт обязательно должен содержать в себе график оказания услуг: срок действия контракта более трех лет и сумма его более ста миллионов рублей.
Среди условий исполнения контракта описанию подлежат следующие моменты – какая сторона предоставляет материалы, и необходимое оборудование для оказания услуг, возможности (либо обязанности) привлечения третьих лиц (соисполнителей) к исполнению контракта, как осуществляется информирование заказчика о процессе оказания услуг, порядок оформления результатов оказанной услуги (причем в силу ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ оформление результатов оказания услуг – одно из необходимых условий контракта).
За помощью всегда можно обратиться к Конструктору договоров, который предложит правильные формулировки:
С ценой государственного контракта все просто – она является твердой в течение всего срока исполнения госконтракта. Так установлено императивно частью 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Отдельные виды государственных контрактов допускают иные формы установления цены. Например, в контракте на оказание услуг в целях обеспечения обороны и безопасности РФ может прописываться ориентировочное значение цены, что допускается Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275. В Постановлении Правительства от 13.01.2014 г № 19 перечислены случаи, когда цена госконтракта может быть установлена формулой или максимальным значением.
При описании порядка оплаты решаются следующие вопросы: предварительная, смешанная или последующая оплата, безналичным расчетом или в иной форме, на основании каких документов заказчик должен произвести оплату и др.
Обеспечение исполнения контрактаЗаконодательство о закупках определяет случаи, когда заказчик вправе не устанавливать условия об обеспечении, и когда обеспечение должно быть установлено обязательно. Если обеспечение контракта включается в его условия, то указывается:
Ответственность по государственному (муниципальному) контракту, в том числе по контракту на оказание услуг, также установлена императивно, частью пятой статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Для сторон контракта она разная.
Для установления ответственности заказчику руководствуемся нормой ч. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ – пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, установленной на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы. Ответственность исполнителя регулируется ч. 7 ст. 34 того же закона № 44-ФЗ – не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Хотя точного размера пени для исполнителя законодательством не установлено, существует специальный нормативный акт для расчета его ответственности, - Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 .
Прекращение контрактаКонтракт может быть прекращен:
Сторона контракта вправе отказаться исполнять контракт в одностороннем порядке, но только если такая возможность будет прямо предусмотрена условиями контракта. Но здесь следует учитывать ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой исполнитель может отказаться только в том случае, если контракт содержит условие об одностороннем отказе заказчика.
Расторжение контракта через суд регулируется общими нормами ГК РФ. причем стороны могут в контракте предусмотреть и отдельные, не поименованные в ГК РФ, случаи для расторжения госконтракта через суд. Контрагент, кстати, в этом случае попадет в реестр недобросовестных исполнителей.
Прописать условия данного раздела легко с помощью Конструктора договоров:
На что следует обратить внимание, имея дело с контрактом на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд:
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.
Обсуждение статьи Документы
PPT.RU - Власть. Право. Налоги. Бизнес
2.2. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
2.3. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость Услуг, стоимость применяемых материалов, налоги, сборы и иные обязательные платежи, необходимые для исполнения контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и статьей 8 настоящего Контракта.
2.5. Для оплаты оказанных Услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру с приложением Акта оказанных услуг.
В счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к счет-фактуре, номер и дата Контракта, по которому оказывалась Услуга.
2.6. Заказчик после оказания Услуг по настоящему Контракту производит расчет с Исполнителем в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Контракта, не позднее, чем по истечении ________ банковских дней с момента выставления Исполнителем соответствующего счета и предоставления Акта оказанных услуг. Счет на окончательный платеж исполнитель выставляет в соответствии с условиями Раздела 2 настоящего Контракта.
4.4. При наличии замечаний и претензий к оказанным Услугам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
В мотивированном отказе Заказчиком от приемки оказанных Услуг указывается перечень замечаний и претензий к оказанным Услугам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение ___ (__________) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
4.6. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.
Контракт на оказание услуг (единственный исполнитель, до 100 тыс. руб. 44-ФЗ)Договор оказания услуг по 44 фз образец. Государственный и муниципальный контракт на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд -. Типовой договор на оказание услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить.). Технические задания по 44-фз. Техническое задание оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к интернет-версии справочно-информационной системы. Re образец контракта по 44-фз. В личку пришлите свой маил, я отправлю вам типовую форму контракта на строительство, которая проходит сейчас экспертизу.
Среди них, прежде всего, следует отметить федеральный закон от n 44-фз о контрактной системе в сфере. Агентский договор на оказание услуг. правовых договоров) в соответствии с нормами 44-фз на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, поставку продуктов питания, оказание услуг. в фз о контрактной системе и гк рф определения государственного и муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для.
С другими формами, образцами и. Закон не запрещает заключать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг, прямо в законе 44-фз. По вашему запросу найдено образец муниципального контракта на оказание услуги по 44 фз. Контракта (договора) в муниципальных контрактах на поставку. По договору об оказании услуг исполнитель обязуется в срок оказать услугу (выполнить работу.).
Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг по новым правилам от года. Главная страница планирование закупок планы закупок (44-фз) планы-графики закупок (44-фз) и планы. Правила оказания услуг связи утверждаются правительством российской федерации. Более 2000 образцов и бланков типовых договоров, договор оказания услуг, работ, трудовой.
От n 44-фз о. Оказание услуг для. Контракт на оказание. Государственный и муниципальный контракт на оказание услуг для государственных или. Контракт на оказание услуг по. Государственного. М 44 - фз, цена контракта. На оказание услуг. Оказать на условиях контракта услуги по. 44-фз) на стадии.
Образец контракта по 44-фз. Исполнения контракта. Образец контракта по 44-. Типовые формы государственных. 44-фз. Проект контракта. На оказание услуг по. Фз определен исчерпывающий 44 - фз контракт на. Образец. На оказание услуг по. Договор оказания услуг по 44 фз. Контракт на оказание. Контрактом. Образец. Типовые контракты по 44-фз. Контракт на оказание образовательных услуг по. Образец контракта по 44-фз. Olga5, 1615. Образец контракта по 44-. В соответствии с 44-фз. Проект контракта на. На оказание услуг.
Государственный контракт на оказание услуг. N 44-фз о. Контракта на оказание. Оказание услуг в. Проект государственного и. Контракта и оказание. Оказание услуг. От 44-фз о. Контрактом объема услуг стороны контракта. Работ и услуг. Нашел прикольную инфу по 44 фз. Условиями контракта предусмотрено. Договор оказания услуг по 44 фз образец. Образец государственного контракта на оказание.
Подскажите кто-нибудь разработал шаблон контракта на поставку товара по 44-фз? Если да и не трудно скиньте сюда. Образец. Контракт на поставку товара типовой бланк. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах doc (word) и pdf. Муниципальный контракт на поставку товара образец по 44 фз. До вступления в силу 44-фз заказчики, указанные в ч. Фз о контрактной системе в сфере. Расторжение контракта по 44 фз образец. О расторжении государственного контракта на поставку товара в связи с неисполнением заказчиком условий контракта.
Предлагаем вашему вниманию образец гражданско-правового договора по 44-фз на поставку товара. В число последних обычно входит исправление обнаруженных недостатков товара или объекта. Предлагаем вашему вниманию образец контракта по 44-фз на. Среди них, прежде всего, следует отметить федеральный закон от г. 44-фз о. Образец государственного контракта на поставку товара.
Акт приемки товара по 44 фз образец. Если результатам исполнения этапа контракта предусматривается приемка поставленного товара, выполненной работы. Образец государственного контракта на оказание услуг. Контрактов (гражданско-правовых договоров) в соответствии с нормами 44-фз на поставку товаров. На поставку офисной мебели. Настоящий контракт заключается по. Ненадлежащего товара на.
Контракт на поставку товара. Контракт на поставку товара. Образец. Контракт на. Образец договора по 44-фз. По 44-фз на поставку товара. Поставки товара. На поставку товара по 44. Контракта на поставку. Поставку товара по 44-фз. Муниципальный контракт на поставку товара образец 44 фз. Контракт на поставку.
В п. ___ Контракта от "___"________ ____ г. N ___ стороны установили, что в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом от "___"________ ____ г. N ___, предусматривается взыскание штрафа в размере ________ (__________) рублей.
В п. ___ Контракта от "___"________ ____ г. N ___ стороны установили, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом от "___"________ ____ г. N ___, предусматривается взыскание пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом от "___"________ ____ г. N ___, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом от "___"________ ____ г. N ___ срока исполнения обязательства.
Таким образом, размер неустойки (штрафа, пени) составляет _______ (_____________) рублей.
В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
(Или: В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. ____ (5 или 6) ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", просьба в срок до "___"_________ ____ г. уплатить неустойку (штраф, пени) в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом от "___"_________ ____ г. N ____, в следующем порядке: __________________________.
1. Копия Контракта от "___"_________ ____ г. N ____.
2. Документы, подтверждающие просрочку исполнения (или: ненадлежащее исполнение) обязательств.
3. Расчет суммы требования (претензии).
4. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.
Виды и особенности претензий по контрактуПретензионные документы для урегулирования споров между контрагентами делятся на несколько групп. В первую очередь учитывается тип контракта. Оформляются документы идентично.
Претензия по муниципальному контракту, образец вы можете скачать здесь, предъявляется к частной организации или исполнителю отдельных видов работ. В ней указывается спорная ситуация, выдвигаются требования заявителя. В число последних обычно входит исправление обнаруженных недостатков товара или объекта, выплата неустойки за ненадлежащее исполнение условий договора. Аналогично оформляется претензия по государственному контракту, образец документа позволит вам не упустить из виду важные нюансы.
Претензионный порядок урегулирования споров достаточно эффективен. При оформлении документов важно учитывать:
- необходимость юридически грамотного оформления
- наличие доказательной базы (в подтверждение правомерности требований)
- четкое определение сроков рассмотрения претензии
- указание в тексте документа намерений заявителя в случае неудовлетворения ответчиком выдвинутых требований.
Re: Претензия по 44 ФЗAlex_Xander писал(а): Зависит от того, что написано в контракте / договоре. Какой там порядок рассмотрения споров.
Даже если в контракте досудебный порядок не прописан, то в суде это не будет иметь значения по определенным категориям споров (например, при перевозке грузов), поскольку в этом случае обязанность вести переговоры и выставлять претензии установлена законом (ГК).
Перечень таких споров для справки:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая), (Часть вторая), ст. 797, п. 2 ст. 452
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ (в ред. от 30.06.2003), ст. 161
- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10.01.2003 N 18-ФЗ (в ред. от 07.07.2003), ст. 120
- Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (в ред. от 30.06.2003), ст. 403
- ФЗ О транспортно-экспедиционной деятельности от 30.06.2003 N 87-ФЗ, ст. 12
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (в ред. от 08.07.1999), ст. 124
- ФЗ О связи от 07.07.2003 N 126-ФЗ (в ред. от 23.12.2003), ст. 55
Не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра, ведь завтра будет новый день!
Как написать претензию по контракту 44 ФЗ?Здравствуйте! Как составляется претензия по контракту 44 фз? По результатам открытого аукциона в электронной форме был заключен гос. контракт на поставку "моющих средств" (бытовой химии). В контракте содержались пункты:
3.5. Оплата Товара производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета (счета-фактуры) после подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи каждой партии товара в течение 30 календарных дней.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Контрактом Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Товар полностью поставлен, документы подписаны, даже часть оплачена, но всё равно остался долг 171 000 руб. Было получено от Заказчика гарантийное письмо, в котором прописан график погашения задолженности в четыре этапа. И вот уже сроки двух этапов прошли, оплат нет. Что делать?
28 Октября 2014, 13:50, вопрос 598729 Александр. г. Челябинск
Предлагаем вашему вниманию образец контракта по 44-ФЗ на ремонт асфальто-дорожного покрытия.«__» _______ 2014 г.
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКА
«Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами работы по ремонту асфальта-дорожного покрытия территории ______. именуемое в дальнейшем «Работы» с использованием своих оборудования и материалов. в соответствии с локальной сметой разработанной на основании технического задания. «Заказчик» обязуется принять работы, выполненные «Подрядчиком» и оплатить их стоимость на условиях, предусмотренных государственным контрактом.
2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Расчеты за выполненные работы производятся за счет средств федерального бюджета, оплата производится в течение 20 банковских дней, с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» на основании подписанных сторонами документов указанных в п. 2.2. контракта.
2.2. Оплата производится перечислением на р/счет денежных средств безналичным путем, после выполнения работ, предоставления акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3, акта скрытых работ, счета и счет фактуры.
2.3. Обязательства «Заказчика» по оплате выполненных работ считаются выполненными с момента списания средств со счета «Заказчика».
2.4. Цена Государственного контракта определяется в соответствии с локальной сметой, на основании победившей аукционной цены «Подрядчика» и составляет ______ (______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______ (______) рублей __ копеек. которая остается неизменной в течение всего времени действия государственного контракта.
2.5. Цена Контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования подлежащего монтажу, расходы на их доставку до места производства Работ, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на вывоз строительного мусора, все налоги и другие обязательные платежи, которые должны оплачиваться в соответствии с Контрактом или на иных основаниях.
2.6. Аванс при исполнении обязательств по Контракту не предусмотрен.
2.7. «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акт скрытых работ. «Заказчик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от «Подрядчика» указанных документов, при отсутствии замечаний, обязан подписать их, скрепить своей печатью и передать их «Подрядчику», либо в тот же срок предоставить «Подрядчику» мотивированный отказ. Акты выполненных работ (форма КС-2) составляются на основании сметных документов и фактически выполненных объемов Работ, с использованием индексов пересчета базовой цены ФЕР-2014 года, на момент проведения аукциона, и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Величина понижающего коэффициента не меняется в течение срока действия Контракта.
2.8. В случае выявления «Заказчиком» несоответствия сведений об объемах, п. 2 Примечания к техническому заданию, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, «Заказчик», немедленно, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом «Подрядчика» и не подписывает документы до внесения «Подрядчиком» в них соответствующих изменений.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
3.1. «Подрядчик» обязан:
- качественно выполнить все Работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной сметой (Приложение № 1) и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями и предъявить Работы в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации «Заказчику».
- обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах, и в сроки, предусмотренные в Контракте и приложениях к нему, в полном соответствии с техническим заданием, сметой, СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН
- обеспечить выполнение на месте ремонта необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды
- обеспечить поставку на место проведения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП, иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.
- исполнять полученные, в ходе выполнения Работ, указания «Заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием «Заказчика», устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий Контракта
- обеспечить сохранность, материалов и оборудования, находящихся на месте проведения работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков после сдачи результатов Работ
- обеспечить «Заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию
- вести журнал учета выполненных Работ, по форме № КС-6А, и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, письменно извещая «Заказчика» не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов, о времени освидетельствования скрытых Работ
- выполнять Работы по Контракту лично
- сдать результат выполненных Работ Рабочей приемочной комиссии, передав при этом «Заказчику» всю документацию, относящуюся к выполненным Работам
- после сдачи Работ в течение 10 (Десяти) дней, или в иные, согласованные с «Заказчиком» сроки, вывезти за пределы места проведения работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
- соблюдать конфиденциальность информации полученной при исполнении Контракта.
3.2. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ, в точках подключения в соответствии с указаниями заказчика. Произвести расчет стоимости потребленных в ходе работ по настоящему Контракту коммунальных услуг. Возместить их стоимость путем перечисления на расчетный счет Заказчика в течение 10 банковских дней с даты подписания акта КС-2.
3.3. Обеспечить содержание и уборку объекта ремонта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.
3.4. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного для выполнения Работ объекта.
3.5. Немедленно известить «Заказчика» и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных «Заказчиком» проектной документации
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ
- иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.6. «Подрядчик» обязан выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, сметой, рабочими чертежами, регламентами, нормами и правилами. При выполнении работ с отступлением от указанных документов, «Подрядчик» считается не выполнившим свои обязательства по Контракту или выполнившим их не надлежащим образом, и такие работы оплате не подлежат, даже если они были однажды приняты «Заказчиком».
3.7. За 5 рабочих дней до готовности работ письменно известить «Заказчика» об окончательной дате готовности объекта.
3.8. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение объекта, где выполняются Работы, до даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.
3.9. Оплатить предоставленные балансодержателем объекта топливно-энергетические ресурсы (электричество, вода), по ценам энергопоставляющих организаций.
3.10. Нести ответственность перед органами ФСБ РФ и миграционной службой за использование иностранной рабочей силы на объекте, при наличии таковой.
3.11. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по Работам.
3.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах Контрактной цены, указанной в п.2.4. настоящего Контракта.
3.13. Обеспечить соответствие рабочей документации Работ утвержденной сметой по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.
3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.15. Обязательства «Подрядчика» считаются выполненными по данному Контракту, начиная с момента окончания гарантийного срока по Работам.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего Контракта «Заказчик» обязуется :
4.1. Осуществлять контроль и технический надзор за Работами (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.
4.2. Обеспечить отключение необходимого оборудования в зоне выполнения Работ, а также допуск в строения, через которые проходят инженерные коммуникации «Подрядчика» и уполномоченных им лиц.
4.3. По письменному сообщению «Подрядчика» о готовности Работ к сдаче в эксплуатацию принять от «Подрядчика» по акту (форма КС-2, КС-3, акт скрытых работ) выполненные Работы или направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ в приемке Работ
4.4. Совместно с «Подрядчиком» выполнить в присутствии представителей «Заказчика» испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для приемки объекта работы с оформлением соответствующих документов.
4.5. Производить расчеты за выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего Контракта.
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.7. «Заказчик» имеет право:
- контролировать процесс выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика»
- контролировать качество применяемых при проведении Работ материалов, готовых строительных конструкций на соответствие условиям Контракта
- приостанавливать ход выполнения Работ.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик» должен начать, с даты подписания Контракта и выполнить в течение 20 (двадцать) суток, включая дату подписания контракта.
5.2. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается дата утверждения Акта рабочей приемочной комиссии ввода объекта (далее Акт) в эксплуатацию в соответствии с пунктом 7.15 настоящего контракта. Эта дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков исполнения Контракта.
5.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается, с даты подписания Контракта.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ
6.1. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся за выполненные работы в соответствии с нормативными документами, указаниями и приказами по расчетам, действующими ______.
Оплата за выполненные работы осуществляется только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
6.2. «Заказчик» проверяет представленные «Подрядчиком» счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3), акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), акты скрытых работ за выполненные строительно-монтажные работы. Все указанные документы должны содержать номер, дату составления, период и ссылку на Контракт, во исполнение которого они составляются, и должны быть подписаны уполномоченными лицами с расшифровкой подписей. Платежно-расчетные документы, представляемые с отступлением от данного требования, к рассмотрению не принимаются. Не принятые «Заказчиком» к акцепту суммы указываются отдельным документом.
6.3. Превышения «Подрядчиком» объемов и сметной стоимости работ оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.
Окончательный расчет производится Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее перечисленных средств.
7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЁМКА РАБОТ
7.1. «Подрядчик» письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Срок приема работ 2 дня.
7.2. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта «Подрядчик» обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в части 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа «Подрядчика» подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии «Подрядчика». При этом «Заказчик» вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных «Подрядчиком» работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет «Подрядчика».
Также «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет «Подрядчика» в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.
Все расходы, связанные с устранением недостатков/исправлению некачественно выполненных работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком», а в случае их неоплаты они возмещаются «Заказчику» путем удержания соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся «Подрядчику».
7.3. Работы, выполненные «Подрядчиком» с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.
7.4. «Заказчик» назначает своего представителя на объект, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет технический надзор и контроль за объемом работ и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям Контракта и техническим заданием.
7.5. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляются актами по согласованным формам, подписанными обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
7.6. В случаях, когда из характера работ, выполняемых по Контракту, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.7. Представители «Заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте, проводить контроль произведенных «Подрядчиком» затрат по его первичным документам.
7.8. «Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за Работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.9. Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
7.10. В случае принятия решения о прекращении ремонта объекта «Заказчик» в 3-дневный срок:
- принимает решение о консервации объекта Работ
- оплачивает фактически выполненные работы
- принимает не завершенный ремонтом объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
7.11. Приемка Работ производится в течение 4 рабочих дней после письменного сообщения даты готовности работ «Подрядчику», в порядке определенном письмом Госстроя РФ от 05.11.2001 №ЛБ-6062/9 «Разъяснение порядка применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов».
7.12. «Заказчик» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче Работ в эксплуатацию обязан приступить к организации приемки Работ.
По результатам приемки Работ «Заказчиком» оформляется акт приемки Работ в эксплуатацию.
7.13. «Заказчик» вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с «Подрядчиком», если «Подрядчиком» не выполнены обязательства по настоящему Контракту.
7.14. «Заказчик», принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.15. Датой окончания Работ считается дата утверждения Акта Рабочей приемочной комиссией ввода объекта в эксплуатацию.
7.16. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, установленное оборудование и Работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту, в течение 24 (двадцать четыре) месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.
7.18. После приемки объекта «Заказчик» берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
7.19. После приемки Заказчиком объекта «Подрядчик» не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались, не выполнены, либо выполнены с ненадлежащим качеством. Данные обязательства отражаются в акте приемки объекта в эксплуатацию.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Государственному контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» в виде фиксированной суммы:
- 2,5 процента цены контракта.
8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
- 10 процентов цены контракта.
За нарушения сроков, установленных Государственным Контрактом, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
где: Ц - цена контракта
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП - количество дней просрочки
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.4. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
8.6. Стороны по настоящему Контракту освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
9.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта без проведения ремонта на протяжении гарантийного срока 24 месяцев со дня подписания акта КС-2, и несет ответственность за отступление от них.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине «Подрядчика», препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки, но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной его эксплуатации.
9.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае обоснованных претензий со стороны «Заказчика», «Подрядчик» обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы.
10. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА
10.1. Представитель «Заказчика», вправе проводить контрольные обмеры выполненных работ в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения контрольных обмеров проектных, изыскательских строительно-монтажных, ремонтных работ и оборудования, сданного в монтаж, во ______» утвержденной приказом ______ от ______. № __. Отсутствие представителей «Подрядчика» при проведении контрольного обмера не является основанием для отказа в его проведении в случае надлежащего уведомления «Подрядчика» о сроках и месте его проведения по юридическому адресу, указанному в платежных реквизитах заключенного Контракта в течение 5 (пяти) лет после окончания ремонта.
10.2. Представитель «Заказчика», назначенный для проведения контрольного обмера, вправе знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и первичными документами «Подрядчика» о списании на производство материалов, конструкций и оборудования, в части касающихся конкретного проверяемого объекта. В случае отказа «Подрядчика» предоставить данные документы, «Заказчик» вправе приостановить оплату выполненных работ «Подрядчиком» до предоставления указанных документов в полном объеме.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт расторгается согласно Статье 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. «Заказчик» в праве расторгнуть Контракт в следующих случаях:
а) Задержка подрядчиком начала ремонта более 5-ти дней по причинам не зависящим от «Заказчика»
б) нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения ремонтных работ, влекущее за собой увеличение сроков окончания ремонтов более чем на 10-ть дней
в) несоблюдение «Подрядчиком» требования по качеству работ
г) аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ
д) в случае установления факта:
- проведение ликвидации или проведения в отношении «Подрядчика» процедуры банкротства
- приостановление действия «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах
- нахождения имущества «Подрядчика» под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний совершенный отчетный период
11.3. При расторжении Контракта по любым основания «Заказчик» обязан:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполнения работ по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Дата начала действия данного Контракта - с даты его заключения.
12.2. Датой окончания действия данного Контракта является дата исполнения сторонами всех своих обязательств по контракту, но не позднее, чем 20 декабря 2014 года.
13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
13.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
13.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении в виде и возможной продолжительности действия.
13.4. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
13.5. При обеспечении обязательств по Контракту, должно быть предусмотрено:
- нарушение «Подрядчиком» сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных графиком их производства (Приложение №2)
- нецелевое использование «Подрядчиком» полученных денежных средств
- односторонний отказ «Подрядчика» от выполнения обязательств по Контракту
- несвоевременное освобождение «Подрядчиком» площадки ремонта от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
14.3. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий 5 дней с даты ее получения.
15.2. Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения государственного контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.
15.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему государственному контракту третьей стороне.
15.4. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть государственный контракт, в случаях предусмотренных действующим законодательством, письменно известив об этом «Подрядчик» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
16.2. После подписания настоящего государственного контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего государственного контракта, теряют юридическую силу.
16.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего государственного контракта не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем государственном контракте требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития связей.
16.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
17.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту «Подрядчиком» предоставлено «Заказчику» обеспечение исполнения обязательств по Контракту в виде _______________ (банковской гарантии или внесения на счет Заказчику денежных средств ) в размере ________ (_______) рублей ______ копеек на срок до «___» __________ 20__ г. ( срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц).
17.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту в пределах цены настоящего Контракта, в соответствии со стоимостью неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств «Подрядчика». Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.
17.3. В случае расторжения настоящего Контракта по вине «Подрядчика», «Заказчик» имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному «Подрядчиком» обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту пропорционально объему неисполненных «Подрядчиком» обязательств по настоящему Контракту.
В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего Контракта, уплата денежной суммы по представленному «Подрядчиком» обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту осуществляется на расчетный счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его письменного обращения к Гаранту.
В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего Контракта, «Заказчик» при возврате обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, предоставленного «Подрядчиком» в виде перечисления денежных средств на расчетный счет «Заказчика», удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств.
Срок возврата «Заказчиком» «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, устанавливается в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты окончания срок действия Контракта.
В зависимости от вида предоставляемого «Подрядчиком» обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, предусматриваются 2 варианта п. 17.4 настоящего Контракта.
17.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало действовать, представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта на тех же условиях и в размере, которые указанны в разделе 17 настоящего Контракта.
17.6. В ходе исполнения Контракта «Подрядчик» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
1. Локальная смета
3. Обеспечение исполнения контракта.
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
