Образец (шаблон) ДОГОВОРА на изготовление и установку наружной рекламы

г. _______________ "__"_________ 200__ г.

ООО, именуемое в дальнейшем Рекламодатель, в лице __________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ООО, именуемый в дальнейшем Рекламист, в лице __________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту - Рекламы)________________ в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее _____оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до _______.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до________.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов:_______

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из пластика.

1.8. Нанесение рисунка производится краской.

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде ____________________

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) ДОГОВОРА на изготовление и установку наружной рекламы" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец договора на размещение рекламной конструкции - Информационный портал ЖКХ Приморья

Пошаговые инструкции для собственников жилья и председателей ТСЖ. Практические советы юристов. Как создать Совет дома? Как написать жалобу или сменить Управляющую компанию? Как провести ревизию ТСЖ? Как избавиться от двойных квитанций? и многое другое.

Основные законы в сфере ЖКХ. Готовые образцы: заявлений, жалоб, актов, уведомлений, и бланков. Вы можете просто скопировать готовый документ, вставить свои данные и грамотно решать проблемы вашего дома.

Телефоны и адреса предприятий ЖКХ, Государственных жилищных инспекций, отделов ЖКХ в администрации, Аварийные службы и другие важные контакты по всему Приморскому краю. Все, что может пригодиться для решения жилищно-коммунальных проблем.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений. Все, что касается ЖКХ, недвижимости и строительства.

Ежедневно портал ЖКХприм посещают руководители Управляющих компаний и председатели ТСЖ. Дайте БЕСПЛАТНОЕ объявление и найдите работу в сфере ЖКХ или пригласите на работу нового сотрудника!

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

г. _____________ «___» ___________ 200_ г.

Товарищество собственников жилья «_____________», именуемое в дальнейшем «Товарищество », в лице председателя правления Товарищества ____________________, действующего на основании устава, доверенности и протокола общего собрания членов Товарищества № __ от «__» __________ г. и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Рекламодатель », в лице ______________________________, действующего на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товарищество предоставляет Рекламодателю за оговоренную в настоящем договоре плату место под размещение наружной рекламной конструкции (далее – Рекламное место ) в границах северной боковой стены (участка крыши, стенда, подъезда и т.п.) многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________________.

1.2. Схема (план) северной боковой стены многоквартирного дома, указанного в п. 1.1. с обозначением границ Рекламногоместа является неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение _).

1.3. Внешний вид рекламной конструкции соответствует проекту рекламной конструкции согласно приложению (Приложение __).

1.4. Крепления рекламной конструкции осуществляется в соответствии с проектом привязки рекламной конструкции (Приложение __).

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Товарищество на основании разрешительной документации и настоящего Договора предоставляет РекламодателюРекламное место под наружную рекламную конструкцию размером ________ (кв.м.) по адресу: __________________________.

2.2. Рекламное место . переданное Рекламодателю, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме, указанном в п. 1.1.

2.3. Рекламодатель не имеет права приступить к установке и эксплуатации наружной рекламной конструкции без заключения настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Товарищество обязано:

3.1.1. В течение ___ дней после подписания настоящего договора предоставить РекламодателюРекламное место .

3.1.2. Письменно за __ дней сообщать Рекламодателю обо всех принятых и имеющих для Рекламодателя значение решений, касающихся предоставленного Рекламного места и связанных с необходимостью изменений условий настоящего Договора (включая изменения размеров арендной платы и порядка ее внесения) и возможности демонтажа рекламной конструкции до истечения срока настоящего договора. В случае несогласия Рекламодателя с размером арендной платы Рекламодатель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

3.1.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием рекламной конструкции и в случае несоответствия последней установленным нормам привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ Рекламодателя к Рекламному месту.

3.1.5. В течение всего срока эксплуатации Рекламного места сохранять всю разрешительную документацию (Приложение __).

3.2. Товарищество имеет право:

3.2.1. Осуществлять проверку порядка использования РекламодателемРекламного места.

3.2.2. Требовать внесения платы за пользование Рекламным местом в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.3. Изменять размер платы за использование Рекламного места . в порядке, предусмотренном п. 4.5 настоящего договора.

3.3. Рекламодатель обязан:

3.3.1. В течение _____ дней с момента заключения настоящего договора разместить рекламную конструкцию в Рекламном месте .

3.3.2. Использовать предоставленное Рекламное место в строгом соответствии с утвержденным проектом. В случае несоответствия наружной рекламы утвержденному проекту в двухнедельный срок устранить отклонения от проекта.

3.3.3. Разместить на рекламной конструкции свои реквизиты.

3.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний вид рекламной конструкции в период эксплуатации.

3.3.5. За счет своих средств демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца в случае прекращения настоящего договора, аннулирования разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного органом местного самоуправления или признания его недействительным.

3.3.6. В установленном порядке оплатить государственную пошлину за размещение рекламы в размере _____ рублей.

3.3.7. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.

3.3.8. Не позднее чем за 1 месяц до истечения настоящего Договора уведомить Товарищество о дальнейших намерениях по использованию Рекламного места .

3.3.9. Рекламодатель несет затраты по техническому обслуживанию рекламной конструкции по отдельным договорам с организациями, оказывающими соответствующие услуги.

3.4. Рекламодатель имеет право:

3.4.1. На период действия настоящего договора иметь беспрепятственный доступ к Рекламному месту . на котором размещена рекламная конструкция в целях пользования Рекламным местом для эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа рекламной конструкции.

3.4.2. По окончании настоящего договора имеет право преимущественного заключения нового договора с Товариществом на размещение наружной рекламы.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За пользование Рекламным местом в соответствии с настоящим договором устанавливается плата в рублях в сумме _______________________________ рублей в месяц.

4.2. Рекламодатель уплачивает Товариществу плату, указанную в п. 4.1. настоящего договора в валюте Российской Федерации — российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления платежа путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Товарищества .

4.3. Расчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц.

4.4. Рекламодатель оплачивает НДС от суммы арендной платы в порядке, установленном законодательством РФ.

4.5. Товарищество сохраняет за собой право на изменение платы за пользование Рекламным местом . но не чаще ______ раз в год.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За непредоставление в указанный в настоящем договоре срок Рекламного места по вине Товарищества последний уплачивает Рекламодателю пени в размере ___ % от суммы платы, предусмотренной п. 4.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

5.2. За ненадлежащее техническое состояние рекламной конструкции Рекламодателю письменно устанавливается двухнедельный срок на устранение отклонений от проекта, при непринятии мер рекламная конструкция демонтируется силами Товарищества . а стоимость демонтажа взыскивается с Рекламодателя в безакцептном порядке. Договор в этом случае расторгается в одностороннем порядке.

5.3. За несвоевременное внесение платы по настоящему договору, Рекламодатель уплачивает пени в размере __% от суммы платежа за каждый день просрочки. При просрочке внесения платы в течение ___ месяцев настоящий договор расторгается в одностороннем порядке, рекламная конструкция демонтируется, а стоимость демонтажа взыскивается с Рекламодателя в безакцептном порядке.

5.4. Уплата пеней не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок действия договора с ___________ до ___________.

6.2. В течение срока действия настоящего договора в него могут вноситься изменения и дополнения по соглашению сторон. Изменения и дополнения считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.3. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.2.,5.2.,5.3. а также в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

6.4. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

6.5. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

6.6. Настоящий договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр находится у Товарищества . второй экземпляр - у Рекламодателя .

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых они не несут ответственность, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера, издание органами государственной власти и местного самоуправления нормативных актов, затрагивающих интересы сторон по настоящему договору и препятствующие выполнению предмета настоящего договора.

7.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в течение ___ дней с момента наступления подобных обстоятельств, информировать другую сторону, а также при необходимости предоставить документ, удостоверяющий наличие таких обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным органом.

7.4. Если выполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более _____ месяцев, то стороны имеют право вступить в переговоры для внесения изменений в условия настоящего договора для устранения подобных обстоятельств, либо расторгнуть настоящий договор.

7.5. На период действия обстоятельств непреодолимой силы, если Рекламное место или его часть разрушены и/или не могут быть использованы в обычном порядке, плата за использование Рекламного места . предусмотренная п. 4.1. не выплачивается.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Приложениями к настоящему договору являются:

8.1.1. Схема (план) северной боковой стены многоквартирного дома, указанного в п. 1.1. с обозначением границ Рекламногоместа.

8.1.2. Проект привязки рекламной конструкции.

8.1.3. Проект рекламной конструкции.

8.1.4. Разрешительная документация.

- Согласование органа по Архитектуре и градостроительству.

- Разрешение органа местного самоуправления на размещение наружной рекламы.

В муниципальных образованиях устанавливается свой порядок согласования и получения разрешительной документации, поэтому перечень документации необходимо корректировать применительно для каждого конкретно муниципального образования.

8.1.5. Согласие Товарищества на присоединение к конструктивному элементу многоквартирного дома рекламной конструкции (в случае, если за разрешением на размещение рекламы в орган местного самоуправления обратился Рекламодатель ).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на размещение наружной рекламы

Краткая характеристика договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по демонстрации рекламно-информационных материалов (далее – «Постера») на наружной стене торгового центра. а также по обеспечению своевременного технического обслуживания конструкций.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.

Стоимость услуг, сроки демонстрации Постера, наименование Постера, а также наличие освещения Рекламной конструкции указывается в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Исполнитель обязан до начала оказания услуг получить в управлении архитектуры и градостроительства администрации Разрешение на установку Рекламной конструкции и до начала срока размещения Постера согласовать его изображение и размещение на Рекламной конструкции с главным архитектором города, а также о беспечить надлежащее состояние Постера и Рекламной конструкции в течение всего срока его размещения.

Заказчик обязан о платить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему. Заказчик имеет преимущественное право на размещение Постера на Рекламной конструкции, Адресная программа расположения которых согласована Сторонами в соответствующем Приложении к Договору.

Исполнитель ежемесячно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, датированный последним днем отчетного периода оказания услуг. Направленный Акт подписывается Заказчиком и возвращается. В случае наличия претензий к Исполнителю, Заказчик вправе направить мотивированный отказ от подписания Акта Исполнителю.

Оплата по договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Исполнителем согласно соответствующим Приложениям.

Договор на рекламу наружную образец

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР
на изготовление и установку наружной рекламы

г. _______________ "__"_________ 200__ г.

________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)

Рекламодатель, в лице _________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании _____________________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование предприятия)

Рекламист, в лице _____________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании ______________________________________, с одной стороны,
(Устава, положения)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде
места и установке наружной рекламы (далее по тексту - Рекламы) ______
________________________ в интересах Рекламодателя.
1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее __________
оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и
предоставляет их Рекламодателю в срок до ___________________________.
1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до
_________________.
1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с
утвержденным Рекламодателем эскизом.
1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным
Рекламодателем и прилагаются к эскизу.
1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов:
____________________________________________________________________,
(металла/бетона - указать конкретно)

рама изготавливается из ____________________________________________.
(металла/бетона - указать конкретно)

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих
материалов: ________________________________________________________.
(металл, пластик, ткань, бумага - указать конкретно)

1.8. Нанесение рисунка производится ____________________________
____________________________________________________________________.
(краской, планкой - указать конкретно состав, марку)

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде ____________________
____________________________________________________________________.
1.10. Место дл установки Рекламы утверждается Рекламодателем
только после визуального ознакомления на местности представителем
Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за
ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок
и других необходимых материалов.
2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов
по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение
щита на местности, тактико-технические условия на изготовление
несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении
каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой,
изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и
возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной
области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель
не является специалистом.
2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с
утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.
2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы.
Оплата производится на условиях _____________________________________
________________________________ в течение _____________________ дней
после ______________________________________________________________.
2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель
утверждает или отклоняет в __________ - дневный срок.

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства
продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с _______________________ по
________________________.
Согласовываются следующие промежуточные этапы:
1. Разработка эскизов _________________________________________.
2. Утверждение эскизов ________________________________________.
3. Установка Рекламы __________________________________________.
4.2. Договор может быть расторгнут по требованию Рекламодателя
досрочно в случаях:
неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического
и т.п. качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит
Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по
названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение
ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора..

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются
Рекламодателю.
5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются
коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях _____
_____________________________________________________________________
в сумме ________________________________________________________ руб.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает
Рекламисту ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.
7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту
начисляются штрафные санкции в размере _____% от суммы Настоящего
Договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по
причинам, указанным в п. 4.2, расходы, понесенные Рекламистом,
возмещению не подлежат.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору
относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы,
землятресения).
8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся:
дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке
тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие
возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Рекламодатель: _________________________________________________
_____________________________________________________________________

Рекламист: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________ _____________________
М.П. М.П.

Скачать пример договора оказания услуг по размещению рекламы на автомобиле

г. Москва «___» _________201_ года.

Открытое акционерное общество «______________» (сокращённое наименование ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое «Рекламодатель», в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны

и гр. ___________________, _______ года рождения, ИНН – _______, паспорт _____________, выданный _________г. ОВД _____________, именуемый в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на размещение рекламы о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Владелец за вознаграждение предоставляет Рекламодателю право размещать наружную рекламу на боковых поверхностях транспортного средства марки __________, рег. знак _______________, двигатель _______________, VIN _____________________, цвет __________, год выпуска _________________, далее именуемого «Автомобиль».
1.2. Автомобиль, указанный в п.1.1. настоящего договора на размещение рекламы, принадлежит Владельцу на праве собственности, что подтверждается техническим паспортом транспортного средства серии _______ номер _________, выданного _______________________ «__» _________ ____ года.
1.3. Настоящий договор на размещение рекламы вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_________ 20__ года. Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон, заключенному в письменной форме.
1.4. Форма, порядок и иные условия размещения рекламы по настоящему договору должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Обязанности Сторон
2.1. Рекламодатель заказывает и оплачивает услуги по изготовлению рекламоносителя. Рекламный материал, разработанный и изготовленный Рекламодателем или изготовленный по его заказу специализированной организацией, и размещенный на Автомобиле Владельца, является собственностью Рекламодателя.
2.2. Владелец обязуется в назначенное Рекламодателем время после вступления в силу настоящего договора на размещение рекламы предоставить свой Автомобиль в распоряжение Рекламодателя для монтажа рекламоносителя на Автомобиль.
2.3. Владелец не имеет права использовать рекламный материал Рекламодателя в своих интересах.
2.4. Владелец несет все расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, эксплуатацией и техническим обслуживанием Автомобиля.
2.5. Выполнение работ надлежащего качества подтверждается актом выполненных работ. который составляется ежемесячно и подписывается сторонами в течении трех рабочих дней с момента получения.

3. Стоимость
3.1. Ежемесячно в течение всего срока действия договора на размещение рекламы Рекламодатель выплачивает Владельцу вознаграждение в размере ____________ рублей, путем перечисления на счет _____________________________.
3.2. Расходы по изготовлению рекламного материала (оплата услуг, материалов), нанесению его на Автомобиль относятся на счет Рекламодателя. По окончании срока действия настоящего договора на размещение рекламы Рекламодатель выплачивает Владельцу стоимость услуг по демонтажу рекламоносителя с Автомобиля.

4. Ответственность Сторон
4.1. Владелец несет ответственность за сохранность рекламоносителя. Он не вправе в одностороннем порядке удалять полностью или частично рекламный материал, размещенный на Автомобиле согласно настоящему договору на размещение рекламы, а также вносить в него какие-либо изменения.
4.2. Владелец не несет ответственности за уничтожение или повреждение рекламоносителя в силу преступных действий третьих лиц либо вследствие непреодолимой силы.
4.3. Рекламодатель несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, размещенной на Автомобиле, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего договора на размещение рекламы.

5. Непреодолимая сила
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору на размещение рекламы, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6. Заключительные положения
6.1. Договор на размещение рекламы заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к договору. Все изменения и дополнения к договору на размещение рекламы считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.4. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста договора на размещение рекламы не вытекает иное.
6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
6.6. Для целей удобства в договоре на размещение рекламы под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
6.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:

Весь типовой бланк и образец договор оказания услуг по размещению рекламы на автомобиле доступент в прикрепленном файле.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2015

г. Москва «18 » января 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик». в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ.

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Рано или поздно сталкиваешься с ситуацией, когда без юриста не обойтись. Но как правильно выбрать юриста? Человеку далекому от юриспруденции достаточно тяжело выбрать хорошего юриста. Все юристы хорошо одетые, и красиво говорят, расхваливают себя умеючи, показывают различные грамоты, дипломы, статьи в журналах. Но не все юристы одинаковые.

Статью как выбрать юриста читайте здесь

Если вы купили квартиру по договору долевого участия (ДДУ ) в соответствии с 214 — ФЗ и застройщик просрочил сдачу квартиры в установленные договором сроки, то вы имеете право на взыскание с застройщика неустойки, убытков, морального, вреда и штрафа в размере 50% от всего присужденного в вашу пользу. Если у Вас другой договор, то взыскать можно, но это сделать будет сложнее.

В настоящей статье описывается инструкция, как можно самому подать иск и взыскать неустойку, которая положена по 214 Федеральному Закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В статье приведены шаблоны процессуальных документов, а также попутно рассказывается обо всех сложностях и тонкостях процесса взыскания неустойки с Застройщика. Статья будет интересна как начинающим юристам, так и людям, которые привыкли полагаться только на свои силы. Читать далее.

Судебная практика по гражданским делам: Договор на размещение наружной рекламы

Договор на размещение наружной рекламы является одним из видов договора возмездного оказания услуг, в связи с этим все правила справедливые для договора возмездного оказания услуг необходимо применять при составлении и проверки договора на размещение наружной рекламы.

Вместе с тем необходимо, помнить о том, что помимо правил Гражданского кодекса РФ данную сферу гражданско-правовых отношений регулирует Федеральный закон «О рекламе». В связи с этим при составлении договора, урегулирования вопросов ответственности сторон договора нужно руководствоваться положениями обоих указанных документов.

В нашей юридической фирме работают специалисты хорошо знакомые с Федеральным законом «О рекламе» и положениями Гражданского кодекса РФ, касающимися данной сферы деятельности.

Заказав составление договора на размещение наружной рекламы в нашей фирме, Вы закажите составление договора одним из самых высококвалифицированных юристов.

В случае если Вы хотите составить данный договор самостоятельно Вы можете воспользоваться формой договора ниже.

Договор на размещение наружной рекламы

г. ___________ ___________20__ года.

Компания с ограниченной ответственностью ___________, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

ООО «___________», ИНН ___________, ОГРН ___________, Адрес места нахождения: ___________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице ___________, действующей на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 предоставляет возможность Стороне-2 разместить на фасаде здания

Торгово-Развлекательного комплекса «___________» (далее по тексту ТРК, ТК), расположенном по адресу: ___________, рекламоносители в количестве и в местах, определенных Приложениями к настоящему договору.

1.2. Форма, порядок и иные условия размещения рекламоносителей по настоящему Договору осуществляются Стороной-2 согласно условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона-2 обязана согласовать со Стороной-1 конкретное место расположения каждого рекламоносителя на здании, принадлежащем Стороне-1.

Сторона-2 обязуется своими силами и за свой счет подготовить Проект рекламоносителя и передать его Стороне-1 в письменном виде и на электронном носителе для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты монтажа. Подготовленный Стороной-2 Проект рекламоносителя должен соответствовать проектной и технической документации ТК и быть выполненным в соответствии с действующими СНиП, санитарными, техническими, пожарными и другими нормами и правилами. Проект рекламоносителя должен содержать следующие разделы: КМ (конструкции металлические), ЭО (электрическое освещение и электрооборудование). В случае выставления Стороной-1 замечаний по предоставленному Проекту рекламоносителя, Сторона-2 обязана в десятидневный срок откорректировать и заново направить Проект рекламоносителя с внесенными исправлениями на повторное утверждение Стороне-1. До начала разработки Проектной документации Сторона-2 обязуется согласовать точки подключения с технической службой Стороны-1.

2.2. Сторона-2 самостоятельно, за свой счет организует изготовление, монтаж и демонтаж рекламоносителя, а также самостоятельно, за свой счет осуществляет все необходимые и предусмотренные законодательством РФ и Санкт-Петербурга согласования рекламоносителя и его расположения на здании ТК в уполномоченных на то органах и несет ответственность за отсутствие таких согласований в соответствии с законодательством РФ.

При осуществлении монтажа/демонтажа Сторона-2 обязуется обеспечить соблюдение всех строительных норм и правил, правил техники безопасности и охраны труда, иных требований. Сторона-2 несёт полную имущественную ответственность перед Стороной-1 и/или третьими лицами за возможное причинение ущерба людям и имуществу, вследствие проведения монтажа/демонтажа ненадлежащего качества или использования материалов не соответствующих спецификации рекламоносителей.

В случае выдачи Стороне-1 соответствующими государственными органами власти и управления предписания на демонтаж рекламоносителя Стороны-2, Сторона-1 извещает Сторону-2 о необходимости выполнения указанного предписания. В случае уклонения Стороны-2, Сторона-1 осуществляет демонтаж самостоятельно, но с отнесением затрат по осуществлению такого демонтажа на Сторону-2.

Вид, размер и место размещения рекламоносителя согласуется сторонами в Приложениях.

2.3. Сторона-2 несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, размещенной на рекламоносителях, принадлежащих Стороне-2 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. За причинение имущественного вреда зданию ТК, Сторона-2 несет полную материальную ответственность.

2.5. По окончании срока оказания Стороной-1, Сторона-2 обязана осуществить демонтаж рекламоносителей или заключить Приложение на новый срок.

2.6. В случае выдачи Стороне-1 соответствующими государственными органами власти

и управления предписания на демонтаж рекламоносителя Стороны-2, Сторона-1 извещает Сторону-2 о необходимости выполнения указанного предписания. В случае уклонения Стороны-2, Сторона-1 осуществляет демонтаж самостоятельно, но с отнесением затрат по осуществлению такого демонтажа на Сторону-2.

2.7. Счета-фактуры и акты оказанных услуг оформляются Исполнителем ежемесячно по факту оказания услуг.

2.8. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Стороны-1 актов сдачи-приемки оказанных услуг, Сторона-2 обязана возвратить либо подписанный экземпляр акта либо письменный мотивированный отказ от приемки услуг.

2.9. В случае непредставления Стороной-2 мотивированного отказа от принятия услуг по настоящему договору в срок, указанный п. 2.8. акт считается подписанным, услуга оказанной, а результаты услуг – принятыми.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуги за возможность размещения рекламоносителей указана в Приложениях к настоящему Договору. Оплата услуги производится Стороной-2 в порядке и в сроки, оговоренные в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. В случае просрочки Стороной-2 сроков оплаты услуг Стороны-1, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней, Сторона-1 вправе прекратить размещение рекламного материала Стороны-2 и отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Стороне-2. При этом Сторона-1 уведомляет Сторону-2 об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения Договора или даты отказа. Отказ Стороны-1 от настоящего договора по указанному основанию не освобождает Сторону-2 от оплаты стоимости размещения до даты демонтажа, штрафа в размере 100% месячной стоимости услуг Стороны-1, предусмотренной Договором и пени за несвоевременную оплату Стороне-1 стоимости размещения, также от оплаты сумм понесенных Стороной-1 убытков.

3.3. В случае нарушения Стороной-2 сроков уведомления Стороны-1 об отказе от размещения всего или части рекламоносителей или изменении срока размещения менее чем за срок, указанный в настоящем Договоре в силу вступает нижеуказанная система штрафов: ___________

Расчет суммы штрафных санкций осуществляется исходя из месячной стоимости услуг Стороны-1, в отношении которых получено уведомление об отказе от размещения или уведомление об изменении сроков размещения или уведомление о расторжении Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.07.2014 года. Если ни одна из Сторон в течение последних 10 календарных дней действия Договора не выразит желания прекратить действие Договора, то Договор автоматически продлевается на тех же условиях и на срок, равный одиннадцати календарным месяцам. Число пролонгаций не ограничено.

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут каждой из Сторон при условии уведомления другой Стороны не менее чем за 31 (Тридцать один) день до предполагаемой даты расторжения. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, вытекающих из Договора, которые возникли до момента уведомления о намерении расторгнуть Договор. Исполнитель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке согласно п.3.3. настоящего Договора.

4.3. В случае расторжения Договора Стороной-2 в одностороннем порядке либо отказа от размещения всего или части размещения рекламного материала и/или изменения срока размещения, менее чем за 31 (Тридцать один) календарный день до предполагаемой даты прекращения размещения и/или даты изменения срока их размещения Сторона-2 должна выплатить Стороне-1 штраф в размере, предусмотренном п.3.3. настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Стороной-2 срока оплаты услуг Стороны-1, более чем на 3 (три) банковских дня, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 пени в размере 1% за каждый день просрочки от суммы, подлежащей перечислению.

5.2. В случае отказа Стороны-2 от производства работ по демонтажу в соответствии с п. 2.5. Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штрафные санкции, налагаемые соответствующими государственными органами власти и управления, осуществляет оплату произведенных демонтажных работ и возмещает Стороне-1 убытки.

5.3. Стороны договорились, что обязанность любой из сторон настоящего Договора по выплате штрафных санкций наступает исключительно при наличии соответствующего письменного требования другой стороны.

5.4. Сторона-1 не несет ответственности перед Заказчиком в случае хищения, уничтожения или порчи рекламоносителей по вине третьих лиц.

5.5. Сторона-1 освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явились прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного контроля Сторон (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, техногенные катастрофы, и т.д.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Расходы по размещению рекламоносителей на здании и демонтаж их после окончания срока действия настоящего договора относятся на счет Стороны-2.

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.

6.3. Сторона-1 вправе отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его

в одностороннем несудебном порядке, в случае задержки Стороной-2 оплаты стоимости услуг более чем на 30 календарных дней или невыполнения других условий настоящего договора.

6.4. Все споры, разногласия или претензии в связи с настоящим Договором, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, расторжения, продления, заключения на новый срок, недействительности и/или применения последствий недействительности настоящего Договора, а также в связи с любым обеспечением исполнения обязательств по настоящему Договору, и/или взысканием убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, и/или взысканием денежных сумм из настоящего Договора или из неосновательного обогащения будут разрешены ___________.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН