Договор поставки нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа

нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нерудные строительные материалы (щебень фракционированный, гранитная крошка), именуемые в дальнейшем «Продукция».

1.2. Количество, номенклатура и периоды поставки Продукции определяются Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставка продукции производится в автотранспорт Покупателя на территории Поставщика.

2.1. Отпускная цена за единицу Продукции (с учетом НДС) указана на официальном сайте Поставщика.

2.2. В Спецификации к Договору указывается цена, действующая на момент заключения договора.

2.3. Цена на Продукцию может меняться в зависимости от реально складывающихся цен на энергоносители, сырье и других факторов, влияющих на стоимость Продукции. Если в течение срока указанного в п.2.7 настоящего договора Покупатель не оплатит полученную продукцию и по окончании указанного срока цена на продукцию изменится, то Покупатель обязуется оплатить полученную продукцию по новым ценам с учетом пени начисленной в соответствии с п.2.7 договора.

2.4. В течение действия Договора Покупатель самостоятельно получает информацию об изменении цены Продукции на официальном сайте Поставщика.

2.5. Цена на Продукцию считается измененной с момента размещения данной информации на официальном сайте Поставщика.

2.6. В стоимость Продукции не входит стоимость доставки.

2.7. Поставка Продукции производится без предварительной оплаты, с отсрочкой платежа в календарных дней с момента окончания периода поставки, указанного в Спецификации и в п.3.2 настоящего договора. В течение календарных дней с момента окончания периода поставки Покупатель обязан оплатить стоимость поставленной Продукции. В случае неоплаты или частичной оплаты Покупатель дополнительно оплачивает Поставщику проценты за пользование товарным кредитом в размере % годовых. Расчет процентов производится на сумму задолженности за поставленную в расчетный период поставки продукцию, начиная с момента неуплаты, определяемого согласно абзаца первого п.2.7 настоящего договора, и до момента оплаты всей задолженности за поставленную Продукции.

2.8. В случае поставки продукции на условиях п.2.7 Поставщик производит расчет процентов и выставляет Покупателю для оплаты Акт об уплате процентов.

2.9. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, или внесением наличных денежных средств в кассу предприятия.

1. на уплату пени, начисленных согласно п.2.7 договора;
2. на погашение основной суммы задолженности.

2.11. По истечении периода поставки стороны производят сверку взаиморасчетов по настоящему договору. Проект акта сверки взаиморасчетов оформляется Поставщиков и не позднее рабочих дней с момента окончания периода поставки, вместе с платежными документами направляется Покупателю. Покупатель обязан в срок не позднее рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. В срок установленные в п.2.7 настоящего договора, произвести оплату за поставленную продукцию.

3.1. Поставка продукции производится в автотранспорт Покупателя на территории Поставщика.

3.2. Поставка продукции производится в сроки с « » 2016 г. по « » 2016 г. Периодом поставки в рамках настоящего договора признается период в календарных дней.

3.3. Поставка продукции осуществляется Поставщиком партиями по предварительным заявкам Покупателя. Под партией продукции в рамках настоящего договора признается Продукция, отгруженная Покупателю в рамках одной заявки, которая должна содержать сведения о количестве и ассортименте поставляемой продукции на следующую рабочую неделю. Заявка должна быть направлена Поставщику не позднее рабочих дня до начала рабочей недели.

3.4. Поставщик поставляет продукцию по ценам, действующим на момент отгрузки. Погрузка продукции производится самоходными погрузчиками Поставщика.

3.5. Количество отгружаемой продукции определяется путем взвешивания на автомобильных весах.

4.1. Поставляемая Продукция по качеству соответствует ГОСТу 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

4.2. Документ о качестве продукции предоставляется Покупателю одновременно с настоящим Договором.

4.3. Покупатель вправе до начала поставки произвести самостоятельные лабораторные испытания Продукции на соответствие ГОСТу 8267-93.

5.1. Право собственности на Продукцию и все возможные риски случайной гибели, утраты или порчи переходят от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Продукции.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться путем отправления почтовых писем, телеграмм,обмена факсимильными сообщениями. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд .

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности наступления).

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторонами.Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и до « » 2016 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения. Договор может быть продлен по взаимному соглашению сторон.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Направление предварительной заявки, акта сверки взаиморасчетов, Акта об уплате процентов и иная переписка сторон осуществляется в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, путем факсимильной связи и/или по электронной почте по реквизитам указанным в ст.9 настоящего договора.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Стоимость договора
3. Платежи и расчеты
4. Сроки выполнения работ
5. Обязательства субподрядчика
6. Обязанности генерального подрядчика
7. Охрана
8. Разрешение споров
9. Ответственность сторон
10. Форс - мажор
11. Особые условия
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
13. Подписи сторон

Образец договора подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, заключаемый между юридическими лицами.

1. Термины и определения
2. Предмет договора
3. Права и обязанности сторон
4. Общая сумма договора и порядок оплаты
5. Сроки выполнения работ
6. Порядок приема выполненных работ
7. Ответственность сторон
8. Гарантии
9. Конфиденциальность
10. Порядок разрешения споров
11. Форс-мажор
12. Прочие условия
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
14. Подписи сторон

Договор управления имуществом

Образец договора управления многоквартирным домом многоквартирным домом (заключается на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме).

1. Общие положения
2. Предмет договора
3. Права и обязанности сторон
4. Цена договора и порядок расчетов
5. Ответственность сторон
6. Осуществление контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего договора
7. Порядок изменения и расторжения договора
8. Особые условия
9. Форс-мажор
10. Срок действия договора
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
12. Подписи сторон

Соглашение о рассрочке платежей оплаты услуг

› Документы › Соглашение › Соглашение о рассрочке платежей оплаты коммунальных услуг

Соглашение о рассрочке платежей оплаты коммунальных услуг. В соответствии с пунктами 72 — 77 Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» рассрочка на оплату коммунальных услуг, потребленных в жилом помещении, предоставляется потребителю, в случае если размер платы за коммунальную услугу в расчетном периоде превышает более чем на 25 процентов плату, начисленную за аналогичный период прошлого года.

При расчете величины превышения не учитывается увеличение размера платы за счет добавления временно или постоянно проживающих потребителей.

Информацию о возможности внесения платы за коммунальные услуги в рассрочку отражается в платежном документе, предъявляемом на оплату коммунальных услуг, наряду с позицией о размере платы за такую коммунальную услугу с указанием размера процентов за пользование рассрочкой, которая не может быть выше, чем увеличенный на 3 процента действующего размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Рассрочка платежа предусматривает внесение платы равными долями в течение 12 месяцев, начиная с расчетного периода в котором возникли такие обстоятельства. Соглашение о рассрочке платежей может содержать меньший срок, который обговаривается по соглашению сторон.

Потребитель в свою очередь вправе отказаться от рассрочки и внести оплату в полном объеме, или воспользоваться рассрочкой составив соглашение о рассрочке платежей оплаты коммунальных услуг, но в дальнейшем внести остаток платы досрочно в любое время установленного периода рассрочки, согласие исполнителя в этом случае не требуется.

Исполнитель вправе сообщить о предоставлении рассрочки на оплату коммунальных услуг потребителю, ресурсоснабжающей организации и получить такую же рассрочку на тех же условиях.

Проценты за предоставленную рассрочку платежа не подлежат начислению или начисляются в меньшем размере в отношении потребителя или исполнителя, если за счет средств бюджета различных уровней бюджетной системы Российской Федерации исполнитель или ресурсоснабжающая организация получают компенсацию (возмещение) средств, недополученных в виде процентов за предоставление рассрочки.

Иные условия и порядок предоставления рассрочки для оплаты коммунальных услуг, в том числе погашение задолженности, согласовываются между потребителем и исполнителем.

При предоставлении льготы в виде скидки по оплате коммунальных услуг, размер платы коммунальных услуг уменьшается на величину такой скидки.

Скидка применяется для оплаты за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом помещении, на общедомовые нужды в многоквартирном доме и в жилом помещении в домовладении.

Если потребитель коммунальных услуг получает компенсацию по оплате расходов за коммунальные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо если в отношении него применяются какие-либо другие меры социальной поддержки, оплата за коммунальные услуги, предоставленные в жилом помещении, на общедомовые нужды в многоквартирном доме и в жилом помещении в домовладении, должна быть произведена в полном объеме, без уменьшения.

Индивидуальный предприниматель Гудкова Вера Юрьевна, действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 59 № 004360139 от 06.06.2012, именуемая в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, и

Русинов Артем Александрович, 01.01.1980 г.р. паспорт 5757 123456 выдан 12.07.2015 Отделом УФМС России по Московскому краю в Ленинском районе гор. Москвы, код подразделения 777-777, зарегистрирован до 31.12.2020 года по адресу г. Москва, ул. Центральная, 1-2, являющийся собственником помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская д. 171, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны фиксируют, что по состоянию на «01» июня 2015 года задолженность Собственника перед Управляющей организации по оплате коммунальных услуг и плате за жилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, дом 171, номер 117, составляет 9 570,67 рублей.
2. Стороны пришли к соглашению о предоставлении Собственнику со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты указанной в п. 1 настоящего соглашения задолженности.
3. Задолженность, указанная в п. 1 настоящего соглашения, оплачивается Собственником равными долями ежемесячно в срок до 31.12.2015 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «07» июля 2015 года.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подпись от имени Управляющей организации

Подпись от имени Собственника

• расрочка плоиежа за электрожнергию (22)
• рассрока оплаты задолжности за электроэнергию (3)
• соглашение о рассрочке платежей образец (3)
• порядок расрочки в уплату за электро энергию (2)
• договор рассрочки долг за свет (2)
• рассрочка коммунальных платежей (2)
• соглашения по оплате долгов за кварплату пермь (1)
• доп соглашение по оплате коммунальных услуг (1)
• документ о рассрочке платежей (1)
• договор аренды и рассрочки как пишется (1)

5 Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+ Pinterest ЖКХ / услуги

Юрий Семенов (Орёл).

Добрый день! Мое заявление о предоставлении рассрочки по оплате до 01.04.16 подписали, но им пренебрегли, т.к. своевременно не отозвали свое исковое заявление на меня в суд. Таким образом, сегодня заблокировали карточку сына, на которой он получил сегодня аванс 6000 р. с небольшим, из которого мы и должны были оплатить оставшиеся нам за 2015 г 1236 рублей, 39 копеек и плюс за февраль 416 рублей, а не 6027 рублей 72 копейки (включая начисленные пени), как ими указано. Наш доход ниже прожиточного минимума, о чем у меня есть справка. Еще одна уважительная причина у меня в том, что мне, не предоставив расчета (Работодатель не заплатил мне за 7 месяцев и не предоставил компенсацию за неиспользованный отпуск), заявления мною поданы во все инстанции, но трудовая комиссия не хочет работать, следственный комитет искажает факты, хотя прокурор считает, Что это явное уголовное дело. Денег на адвокатов у меня нет.

Обязана ли управляющая компания давать рассрочку на погашение долга по коммунальным платежам? Или имеют право отказать?

ПЛАТНЫЙ ВОПРОС ЮРИСТУ

ОБЫЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ответ через 3 часа
СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ответ через 15-30 минут

Гарантированный и быстрый ответ 2 юристов. Известим на почту об ответе.
Быстро, просто, удобно!

Договор поставки с условием об отсрочке платежа, 2016 - Договор поставки товаров, продукции - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

(Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя). в лице (должность руководителя, Ф. И. О.). действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты). именуемое в дальнейшем "Поставщик", и (полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя). в лице (должность руководителя, Ф. И. О.). действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты). именуемое в дальнейшем "Покупатель", а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный договором срок Товары в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, с отсрочкой оплаты, установленной настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном договором.

1.3. Товарами по настоящему договору являются ____________.

1.4. Поставщик обязуется поставлять указанные Товары с относящейся к ним документацией.

2.1. Поставщик передает Покупателю Товар в количестве и ассортименте, указанными в Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно поставленной партии.

2.2. Поставщик передает Покупателю Товар, соответствующий сертификату качества, предоставляемому Поставщиком на каждый тип товара, с установленным сроком годности.

2.3. Поставщик передает Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки, а также от воздействия атмосферных явлений.

2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика о нарушении условий настоящего договора, о количестве, качестве упаковки при приемке товара.

2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене несоответствующего условиям договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным, об упаковке Товара.

3.1. Поставка продукции осуществляется в срок, указанный в Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно поставляемой партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленной продукции, подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком (вид транспорта, условия транспортировки) .

3.4. При отгрузке Товаров Покупателю данные Товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие Товаров условиям настоящего договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товаров. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товаров, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в дополнительном соглашении.

4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по ценам, определенным Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Упаковка Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.3. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение (указать период) со дня поставки Товара Покупателю.

4.4. Оплата производится на основании счетов-фактур, выставленных Поставщиком.

4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.6. Датой оплаты считается дата (дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика) .

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент ____________.

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставлять Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего договора.

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.

6.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

7.1. За необоснованный отказ от приемки товара, за просрочку выборки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере _____ % (____________) стоимости отгруженного Товара.

7.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере _____ % (____________) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

7.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _____ (____________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до погашения Покупателем задолженности.

7.4. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере _____ % (____________) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на _____ (____________) дней.

7.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено ____________.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________ 20__г..

8.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. При прекращении действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

8.6. Если же Стороны настоящего договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор поставки товаров, продукции > Договор поставки с условием об отсрочке платежа

Образец. Примерный договор на поставку товаров при комплексном обеспечении потребителей

Договор поставки товаров, продукции > Образец. Примерный договор на поставку товаров при комплексном обеспечении потребителей

примерный договор на поставку товаров при комплексном обеспечении потребителей "" 20 г. именуемый в дальнейшем (наименование.

Похожие документы Договор поставки трикотажных изделий

Образец - договор займа с рассрочкой платежа

Восьмое сентября две тысячи четвертого года

Петров Сергей Анатольевич, именуемый в дальнейшем Заимодавец, с одной стороны, и Иванов Михаил Степанович, именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Заимодавец 08.09.2004 передает Заемщику наличные денежные средства в сумме 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей (далее – сумма займа).

2. Заемщик обязан произвести возврат суммы займа полностью наличными денежными средствами в следующем порядке:

08.02.200520 000 руб

08.03.200520 000 руб

08.04.200520 000 руб

08.05.200520 000 руб

3. Передача указанной суммы осуществлена в момент подписания договора. Факт получения указанной суммы Заемщиком от Заимодавца подтверждается собственноручной подписью Заемщика настоящего договора.

4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5. Юридические реквизиты сторон:

Заимодавец: Петров Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: 440018, Энская обл. г. Энск, ул. Кузнечная, дом 15, кв. 45. Паспорт: № 56 78 567483, выдан 23 ноября 2003 г. ОВД Северо‑Западного района г. Энска Энской области.

Заемщик: Иванов Михаил Степанович, проживающий по адресу: 440023, Энская обл. г. Энск, ул. Арнаульская, дом 3, кв. 6. Паспорт: № 56 74 379127, выдан «04» июля 2002 г. ОВД Заводского района г. Энска Энской области.

Заимодавец /Петров С.А./

Заемщик /Иванов М.С./

Как отдельный вид договора займа следует рассматривать заем, даваемый на определенные цели. По смыслу ст. 814 ГК под целевым займомпонимается договор займа, заключенный с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели. Цель может быть одна или несколько – данное условие договора определяется соглашением сторон.

При заключении договора целевого займа заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. Законодательством специально не определяется способ такого контроля. На практике контроль может быть реализован путем возложения на заемщика обязанности представить кредитору документы, подтверждающие использование должником взятых в качестве долга денежных средств на цели, определенные договором. Например, договором займа определено условие использования взятых должником денежных средств на покупку стиральной машины. Договором может быть предусмотрено, что подтверждением целевого использования займа является предоставление должником на обозрение кредитору технического паспорта либо гарантийного талона на стиральную машину, в котором указана фамилия кредитора как покупателя. Также договором может быть предусмотрено право кредитора на личное обозрение стиральной машины, находящейся по местожительству должника (либо в другом месте, если такая покупка делается с целью дарения, например на свадьбу).