Рейтинг: 4.9/5.0 (1754 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
г. ________ "__" ___________ 20__ г.
_______________________ "_____________" (Российская Федерация), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель _________________________ (Республика Беларусь), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации N _____________, выданного ____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Предметом настоящего договора является переработка ______________________________ (в дальнейшем - Сырье), передаваемого Заказчиком, и получение готовой продукции (в дальнейшем - Продукция).
1.2. Заказчик передает Исполнителю сырье без оплаты со стороны Исполнителя для его последующей переработки согласно спецификациям.
1.3. Наименование сырья, его стоимость, объем поставки и сроки поставки сырья, коэффициент выхода продукции из сырья Заказчика, устанавливаются в спецификациях, на каждую партию сырья, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и предварительно согласовываются сторонами. Стоимость переработки 1 (одного) кг сырья согласовывается сторонами в протоколе согласования договорной цены (далее - протокол) на каждую партию переданного сырья.
1.4. В том случае, если условия, согласованные сторонами в спецификациях, расходятся с условиями, определенными в настоящем договоре, действуют условия Спецификации.
1.5. Стоимость сырья, указанная Заказчиком в спецификации, должна быть документально подтверждена последним. Основанием для указания стоимости сырья является товарно-транспортная накладная, свидетельствующая о приобретении сырья, надлежаще заверенную копию которой, Заказчик обязан представить Исполнителю при оформлении спецификации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Передать Исполнителю сырье для переработки. Доставка сырья производится транспортом Заказчика и за его счет.
2.1.2. Произвести оплату услуг по переработке давальческого сырья в размере 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента передачи сырья Исполнителю.
2.1.3. Возместить документально подтвержденные расходы Исполнителя по хранению и транспортировке в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4. За свой счет вывезти готовую продукцию в соответствии со сроками, предусмотренными в спецификациях, на каждую партию сырья, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Исполнителя о готовности продукции к отгрузке.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Принять и переработать сырье, переданное Заказчиком.
2.2.2. Обеспечить выработку готовой продукции в соответствии с условиями спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.3. Произвести продукцию, соответствующую условиям настоящего договора.
2.2.4. Обеспечить переработку, переданного Заказчиком сырья, и отгрузку готовой продукции в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, в размере 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.2.5. Информировать Заказчика о готовности продукции к отгрузке путем направления факсимильного уведомления.
2.2.6. При отгрузке продукции предоставлять отчет об израсходовании сырья по каждой поставленной партии готовой продукции.
2.3. Выполнение Исполнителем работ по переработке сырья оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ТОВАРОВ, ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет _______________ (_______________________) ______________ в т.ч. НДС (__%) - __________ (___________________) _______________.
3.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% предоплаты на основании счета на предоплату. Счет на предоплату действителен в течение 5-ти банковских дней с момента его выставления.
3.3. Валютой платежа по настоящему контракту является ________.
3.4. Окончательный объем поставки продукции определяется исходя из размера предоплаты.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА4.1. Качество сырья, передаваемого Заказчику, должно соответствовать ГОСТу, ТУ и сопровождаться сертификатом соответствия (качества) производителя.
4.2. Качество готовой продукции, изготовленной Исполнителем, должно подтверждается сертификатом соответствия (качества), ветеринарным свидетельством.
5. СДАЧА, ПРИЕМКА СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ5.1. Доставка сырья осуществляется Заказчиком за свой счет на склад Исполнителя по адресу: ______________________________________. Приемка сырья производится Исполнителем на складе Исполнителя.
5.2. В случае расхождения данных по количеству и качеству передаваемого сырья с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных и иной сопроводительной документации Заказчик в течение одного календарного дня с момента получения рекламации от Исполнителя обязан принять решение и направить в адрес Исполнителя уведомление о возможности (невозможности) использования данного сырья при производстве продукции.
При выявлении расхождений по количеству и качеству переданного Исполнителю сырья в части его сохранности, целостности упаковки и других дефектов, возникших при приемки сырья Исполнителем, указание данного факта в ТТН является обязательным.
5.3. В случае отсутствия каких-либо распоряжений со стороны Заказчика в срок, предусмотренный п. 5.2 настоящего договора Исполнитель вправе вернуть сырье в адрес Заказчика. При этом все расходы, связанные с возвратом сырья ненадлежащего качества несет Заказчик.
5.5. Приемка готовой продукции по качеству и количеству производится Заказчиком на складе Исполнителя в соответствии с требованиями инструкций о порядке приемки продукции ПТН и товаров народного потребления по качеству и количеству, утвержденные постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. N П-6 и от 25.04.1996 г. N П-7 с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением ГА СССР N 98 от 14.11 1974 г. и условиями настоящего договора. По результатам приемки Стороны составляют Акт сдачи-приемки, подписанный уполномоченными лицами.
5.6. В случае отказа Стороны от подписи в Акте, последняя должна представить мотивированный отзыв с указание конкретных причин, послужившими причиной для отказа от подписи в Акте.
5.7. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора заинтересованная Сторона вправе представить образцы сырья (готовой продукции) на экспертизу, экспертам ТПП Санкт-Петербурга, заключение которой является окончательным.
5.8. Передача готовой продукции Заказчику осуществляется на условиях франко-завод на складе Исполнителя.
6. ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ6.1. Хранение готовой продукции, полученной в процессе переработки сырья, осуществляется Исполнителем на следующих условиях:
а) Исполнитель с момента наступления срока, указанного в п. 2.1.4 настоящего договора принимает готовую продукцию на ответственное хранение с последующим оформлением соответствующих документов. В течение 5 дней хранение осуществляется Исполнителем на безвозмездной основе, по истечении указанного срока Заказчик обязан оплачивать Исполнителю вознаграждение за хранение готовой продукции из расчета _________ (_____________) ______________________ за тонну готовой продукции за каждые сутки хранения.
б) В случае отсутствия у Исполнителя возможности хранения готовой продукции (затаривании складов Исполнителя) Исполнитель вправе передать готовую продукцию на хранение третьим лицам, при условии соблюдения ими надлежащих условий хранения. Ответственность за сохранность и риски гибели продукции в данном случае несет Исполнитель. Исполнитель вправе выставить счет на возмещение расходов по транспортировке и хранению готовой продукции Заказчику.
7. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И УПАКОВКА
7.1. Транспортные расходы по доставке сырья и готовой продукции несет Заказчик, в соответствии с п. 2.1.1, 2.1.4 настоящего договора.
7.2. Отгрузка готовой продукции производится в _______________. Стоимость упаковки входит в стоимость услуг по переработке сырья. Указанная тара возврату не подлежит.
8. СТРАХОВАНИЕ8.1. Страхование сырья и готовой продукции может производиться Заказчиком за свой счет.
9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ9.1. Право собственности на сырье, передаваемое для переработки, и готовую продукцию, полученную в результате переработки сырья, сохраняется за Заказчиком.
9.2. Право собственности на продукцию, полученную из сырья, принадлежащего Заказчику, принадлежит Заказчику.
9.3. Риски гибели сырья и готовой продукции переходят от стороны к стороне в момент их фактической передачи по товарно-транспортным накладным.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством _____.
10.2. По всем вопросам, неоговоренным в настоящем договоре и связанным с его исполнением, стороны руководствуются действующим законодательством ____.
10.3. Заказчик не вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству готовой продукции, если ненадлежащее качество готовой продукции вызвано использованием сырья ненадлежащего качества и таковое использование было одобрено Заказчиком в порядке, указанном в п. 5.2 настоящего договора.
10.4. При задержке по вине Заказчика отгрузки сырья Заказчик обязуется возместить Исполнителю все понесенные им убытки, вызванные такой просрочкой.
10.5. В случае нарушения Исполнителем сроков изготовления продукции, по вине Исполнителя, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно переработанной (несвоевременно отгруженной) партии сырья за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости такой переработки.
10.6. В случае отказа Исполнителя от переработки переданного ему сырья ненадлежащего качества Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные им в качестве предоплаты за переработку давальческого сырья в течение 10-и календарных дней с момента получения уведомления Заказчика за вычетом документально-подтвержденных расходов, связанных с возвратом сырья ненадлежащего качества Заказчику.
10.7. Выплата санкций, оговоренных п. 10.5 настоящего договора, не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств по договору.
10.8. Исполнитель вправе отказаться от переработки переданного ему Заказчиком сырья, в случае если объем поставленного Заказчиком сырья, не соответствует данным, указанным в согласованной сторонами спецификации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с нормами действующего законодательства ___ в Хозяйственном (Арбитражном) суде по месту нахождения ответчика.
12. ФОРС-МАЖОР12.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс - мажор), включая: наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, блокады, запреты на экспорт и импорт, а также объявленную или фактическую войну и военные действия.
12.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем за 5 дней с момента их наступления или прекращения.
12.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ13.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
13.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.
13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13.4. Расторжение договора допускается только по согласованию сторон.
13.5. Стороны договорились о признании юридической силы документов, переданных посредством факсимильной, электронной связи или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору при условии последующего обмена оригиналами.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении одного календарного года с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
14.2. В случае если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении действия договора за 14 дней до его окончания, договор считается каждый раз продленным на тот же срок (на каждый последующий календарный год) и на тех же условиях.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме:Новое за 29 сентября 2016
г. __________________ "__" ________ ____г.
___________________________________________________________, именуемое в
(полное наименование юридического лица)
дальнейшем "Давалец", в лице __________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, Положения, Доверенности)
одной стороны и _____________________________________________, именуемое
(полное наименование юридического лица)
в дальнейшем "Переработчик", в лице ____________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, Положения, Доверенности)
другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье
для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает
Давальцу готовую продукцию.
1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не
происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и
1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору
Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания
2. Распределение рисков между Сторонами
2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного
повреждения сырья, переданного для переработки.
2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного
повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.
2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,
предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,
3. Сроки выполнения работ
3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:
Начальный срок выполнения работ - не позднее "__" __________ ____г.
Конечный срок выполнения работ - не позднее "__" __________ ____г.
Срок сдачи готовой продукции - "__" __________ ____г.
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на
основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек
Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не
позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой
4.5. Оплата производится _________________________________________.
(указать форму оплаты)
5. Экономия Переработчика
5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,
которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет
право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,
кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная
Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Давалец вправе:
6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению
настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку станет явно невозможным;
6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения
недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в
назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего договора
либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а
также потребовать возмещения убытков;
6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с
ненадлежащим качеством готовой продукции;
6.2. Давалец обязан:
6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья
6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую
продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом
6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,
установленные разделом 4 настоящего договора.
6.3. Переработчик вправе:
6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц
6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в
случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему
договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению
договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок;
6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции -
продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную
сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца
в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
6.4. Переработчик обязан:
6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и
6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об
использовании давальческого сырья;
6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного
- иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят
качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее
изготовления в срок.
7. Приемка готовой продукции
7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом
приемки-передачи готовой продукции.
7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются
обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при
предъявлении требований об их устранении.
7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее
качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,
которые могли быть обнаружены при проведении приемки.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец
вправе потребовать от Переработчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые
он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу
причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан
возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.
8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность
предоставленного Давальцем сырья.
8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от
исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.
9. Порядок расторжения договора
9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке в случае:
9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой
9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой
9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае
систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до "__" _________ 20__ г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах -
по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру
Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров
Бесплатные юридические консультации:
Образец. Договор по давальческой операции Найденые документы по теме «договора на давальческие комплектующие»Договор поставки товаров, продукции > Образец. Договор по давальческой операции
договор nо. о переработке продукции из сырья и материалов поставщика г. "" 20 г. (наименование предприятия - поставщика.
Договор безвозмездного пользования > Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации (приложение к договору о передаче оборудования в безвозмездное пользование)
акт № передачи оборудования, комплектующих и технической документации приложение № к договору о передаче оборудования в безвозмездное пользование № от "" 20 г. г. "" 20 г. ссудодатель в лице. действующ.
Договор безвозмездного пользования > Акт сдачи-приемки оборудования, комплектующих и технической документации с учетом замечаний о некомплектности или неисправности оборудования (приложение к договору о передаче оборудования в безвозмездное пользование)
акт № сдачи-приемки материалов и технической документации приложение № 2 к договору на выполнение работ и услуг № от "" 20 г. г. "" 20 г. подрядчик в лице (наименование) (должность, ф.и.о.).
Договор оказания услуг, работ > Акт завершения работ по договору (приложение к договору на оказание юридических услуг)
акт завершения работ по договору на оказание юридических услуг № от "" 200 г. между и г. "" 200 г. (наименование юридической фирмы, консультац.
Договор оказания услуг, работ > Акт завершения этапа работ по договору (приложение к договору на оказание юридических услуг)
акт завершения этапа работ по договору на оказание юридических услуг № от "" 200 года между и г. "" 200 г. (наименование юридической фирмы, консульт.
Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений > Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды
договор передачи прав и обязанностей по договору аренды г. «» 20г.
Договор об уступке права требования > Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору
договор nо. уступки требования г. "" 20 г. коммерческий банк. именуемый в (наименование банка) дальнейшем "банк" в ли.
Договор аренды имущества, оборудования > Образец. Договор о переуступке прав (дополнение к договору об аренде или лизинге)
дополнение nо. к договору об аренде/лизинге nо. от "" 20 г. договор о переуступке прав г. "" 20 г. именуем в дальнейшем (наим.
Договор долга, кредита > Образец. Кредитный договор, заключаемый на основании договора уступки права требования (цессии), о предоставлении валютного кредита
кредитный договор nо. г. "" 20 г. сберегательный банк российской федерации (в дальнейшем "банк"), в лице первого вице-президента г-н.
Договор управления средствами и имуществом > Образец. Договор о материальной помощи (приложение к договору траста)
приложение nо. 3 к договору траста nо. от "" 20 г. договор о материальной помощи nо. приложение к извещению nо. от ""20 г. г. "" 20.
Договор об уступке права требования > Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору (цессии)
договор уступки требования (цессии) nо. г. "" 20 г. кб. именуемый (название кб) в дальнейшем цедент, в лице председател.
Договор об уступке права требования > Договор о переводе долга по договору поставки товара
договор № о переводе долга по договору поставки товара № от «» 20 г. г. «» 20 года.
Договор об уступке права требования > Договор о переводе долга по договору поставки товара
договор № о переводе долга по договору поставки товара № от «» 20 г. г. «» 20 г.
Договор купли-продажи недвижимости > Договор передачи жилого помещения в собственность (Договор приватизации)
договор передачи жилого помещения в собственность (место заключения договора ) (число, месяц, год прописью) администр.
Договор об уступке права требования > Договор уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве
договор уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве г. ""20г. в лице. действу.
Похожие документы
Образец. Договор поставки долгосрочныйСайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец. Договор по давальческой операции» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец. Договор по давальческой операции» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.
Бесплатные юридические консультации:
С-Петербург и ЛО:
по России: 8 800 333-45-16 доб. 498
кол-во скачиваний: 379
Договордата и место подписания
Общество с ограниченной ответственностью "А", именуемое в дальнейшем "Переработчик", в лице директора Дмитриева О.С, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Давалец", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 55 N 54332589 от 1 июня 2006 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему договору Переработчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Давальца, указанным в настоящем договоре, работу и передать готовую продукцию Давальцу, а Давалец обязуется принять ее и оплатить услуги переработки в размере, указанном в настоящем договоре.
Форма задания Давальца приведена в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Виды работ, выполняемых Переработчиком, - переработка картофеля в крахмал по технологии, указанной в технических условиях.
1.3. Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Для упаковки готовой продукции Давалец передает Переработчику упаковочный материал в необходимом количестве. Передача Давальцем Переработчику сырья и упаковочного материала для упаковки готовой продукции осуществляется по акту.
1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежат Давальцу.
1.5. Срок действия настоящего договора - с 4 октября 2010 г. по 20 октября 2010 г.
Сроки выполнения конкретных объемов работ приведены в задании Давальца.
1.6. Нормы расходования сырья установлены сторонами в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Давальца. Отходы, образующиеся у Переработчика, передаются по накладной.
1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет Давалец на основании данных, представленных Переработчиком.
1.9. Для переработки сырья Переработчик использует свое оборудование, энергию, расходные материалы.
1.10. Сырье доставляется Переработчику транспортом Давальца по адресу: Омская область, Саргатский район, с. Саргатка, ул. Северная, д. 6.
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет 826 000 руб. в том числе НДС - 126 000 руб. за 16 т готовой продукции - крахмала. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.
2.2. Давалец оплачивает Переработчику стоимость услуг переработки на основании выставленного счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Переработчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.
3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Давальцем сырье, после окончания работ представить отчет о его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Давальцем для выполнения задания, и к готовой продукции, не переданной Давальцу.
3.1.3. При определении способа выполнения задания Давальца следовать его указаниям, требованиям ГОСТов и техническим условиям.
3.1.4. Сообщать по требованию Давальца все сведения о ходе выполнения работ и его указаний.
3.1.5. Переработчик обязан немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья;
б) иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
Переработчик, не предупредивший Давальца об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Давальца о прекращении работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Давалец, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Переработчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, то Переработчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.2. Давалец обязан:
3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Переработчиком задания.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Переработчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Давальцем договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Давальцем.
3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Давалец вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Переработчиком задания, давать ему указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.
3.4.2. Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ4.1. Давалец обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Переработчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об этом Переработчику. Передача готовой продукции от Переработчика Давальцу осуществляется по акту.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.
4.3. Давалец, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Переработчика в течение 3 (трех) дней со дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Переработчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Переработчиком договора или причинной связи между действиями Переработчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Давальца либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Давалец возмещает Переработчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья. В случае его утраты Переработчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Давальцу по ценам, по которым это сырье учитывается у Давальца.
6.3. Переработчик возмещает Давальцу убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Переработчика или его работников.
6.4. В случаях, когда работа выполнена Переработчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для обычного использования, Давалец вправе по своему выбору потребовать от Переработчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Давальцем разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Давалец вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Давалец.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до момента их передачи Давальцу несет Переработчик. Моментом передачи результата работ Давальцу считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5 настоящего договора.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Давалец может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Переработчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Давальца от исполнения договора. Давалец также обязан возместить Переработчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Переработчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Давальцу убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Давальцем работ Давалец вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.8. Обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более 5 (пяти) дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
