Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

(Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.

Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.

2. Условия переработки.

2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
- наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья;
- объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции;
- порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
Под партией поставляемого товара понимается _________________

3. Порядок оплаты.

3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.

4. Порядок передачи готовой продукции.

4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.

5. Документы на сырье и продукцию.

5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
- сертификат качества;
- __________________;
- __________________.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки;
б) наименование и количество товара.
5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
- транспортную накладную;
- сертификат качества;
- гигиенический сертификат;
- сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).

6. Порядок приема продукции.

6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.

8. Прочие условия.

8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.
9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

_______________________ _______________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
м. п. м. п.

Гражданско-правовые основы операций по переработке давальческого сырья

С точки зрения гражданского законодательства договор на переработку давальческого сырья классифицируется как договор подряда.

Следует особо отметить, что является ошибочным мнение, что данный договор можно рассматривать как договор мены (или бартерную операцию). С такой точкой зрения нельзя согласиться по следующим причинам.

Статьей 567 ГК РФ определено, что по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой, то есть признаками договора мены являются, во-первых, взаимная передача товара, а во-вторых, факт перехода права собственности на эти товары.

По давальческому контракту давалец передает переработчику сырье, однако, перехода права собственности при этом не происходит, давалец остается собственником переданного сырья и изготовленной продукции. Предметом договора является выполнение организацией работ по переработке сырья и изготовлению продукции, такие работы не могут называться товаром, и не приходится говорить о переходе права собственности на выполненные работы. Кроме того, оплата за выполненные работы может быть произведена денежными средствами, что также не соответствует условиям договора мены.

Некорректным является и определение давальческого договора как договора возмездного оказания услуг, так как изготовление продукции с использованием давальческого сырья считается не оказанием услуг, а выполнением работ, а статья 779 ГК РФ исключает из услуг отношения, возникшие по договору подряда.

Таким образом, давальческий контракт является разновидностью договора подряда и возникающие отношения должны регулироваться главой 37 «Подряд» ГК РФ.

Мы уже не раз отмечали, что суть договора подряда заключается в том, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Предметом договора подряда является изготовление или переработка вещи либо выполнение иных работ, результаты которых передаются заказчику. При передаче сырья давальцем переработчику обязательно должен быть составлен договор подряда в письменной форме.

Так, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 13 сентября 2004 года по делу №Ф04-6404/2004(А70-4502-20), суд постановил, что требования организации-переработчика о взыскании с давальца пеней по договорам поставки и на переработку давальческого сырья являются необоснованными, поскольку договоры являются незаключенными.

В соответствии с положениями главы 37 ГК РФ в договоре на давальческую переработку должны быть отражены следующие моменты:

Момент перехода рисков при передаче сырья на переработку и готовой продукции заказчику.

В общем случае, если в договоре не определен особый порядок перехода рисков, распределение осуществляется следующим образом:

- риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки, несет давалец;

- риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет переработчик.

Сроки выполнения работы и ответственность переработчика за их нарушение.

Цена работы, которая должна включать компенсацию издержек переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение.

Если в договоре не установлен особый порядок определения цены, то следует руководствоваться пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, то есть оплата работ по договору должна быть произведена по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы.

Порядок распределения между сторонами экономии переработчика.

Если в договоре не оговорен порядок такого распределения, то в тех случаях, когда фактические расходы организации-переработчика оказались меньше расходов, учтенных при определении цены работы, за организацией сохраняется право на получение суммы, установленной договором (за исключением случаев, когда заказчик может доказать, что полученная экономия существенно повлияла на качество изготовленной продукции).

Форма расчета за выполненные работы по переработке.

При заключении договора могут быть предусмотрены различные варианты оплаты:

· оплата денежными средствами;

· передача переработчику сырья на сумму равную стоимости выполненных работ либо частичный расчет денежными средствами и сырьем;

· передача переработчику готовой продукции на сумму равную стоимости выполненных работ либо частичный расчет денежным средствам и продукцией.

В том случае, если расчет производится полностью или частично сырьем или готовой продукцией договор приобретает смешанный характер: в части, регулирующей выполнение работ из материала давальца это договор подряда, а в части, регулирующей порядок оплаты, присутствуют элементы договора поставки или купли-продажи.

Переработчик по окончании работ обязан предоставить давальцу отчет о расходовании сырья.

Порядок передачи сырья в переработку (приемка по качеству) и приемки заказчиком результатов работ.

Промежуток времени между моментом передачи сырья переработчику и моментом передачи готовой продукции заказчику должен равняться времени, необходимому для осуществления технологического цикла по производству продукции. Передача аналогичной готовой продукции в момент получения сырья от заказчика не допускается, поскольку это приводит к возникновению договора мены.

При передаче готовой продукции заказчику составляется акт приемки. Заказчик имеет право ссылаться на обнаруженные недостатки только в том случае, если они отражены в акте.

В общем случае если заказчик принял готовую продукцию без проверки ее качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

Ответственность переработчика за ненадлежащее качество выполненных работ.

В случае установления факта ненадлежащего выполнения работ у заказчика есть право:

· потребовать, чтобы переработчик устранил недостатки за свой счет;

· уменьшить сумму оплаты выполненных работ;

· потребовать от переработчика возмещения расходов по устранению недостатков, если такие работы производились заказчиком;

· а также иные формы ответственности, если они установлены законом или договором.

Данные требования могут быть предъявлены при условии, что недостатки обнаружены в пределах двух лет со дня передачи результатов работы либо в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок составляет менее двух лет, а недостатки обнаружены в пределах двух лет со дня передачи готовой продукции, то при предъявлении претензий заказчик должен доказать, что недостатки возникли до передачи продукции заказчику.

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством выполненных работ, установлен в один год (статья 725 ГК РФ).

Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 9 декабря 2004 года по делу №А64-2249/04-6, Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 13 сентября 2004 года по делу №Ф04-6404/2004(А70-4502-20), Постановлении ФАС Центрального округа от 7 декабря 2004 года по делу №А64-2194/04-5, суд правомерно принял решение о взыскании с ответчика стоимости переданного товара, поскольку ответчик не исполнил условия договора.

Бухгалтерский учет операций с давальческим сырьем.

Прежде всего, следует заметить, что если организация-переработчик наряду с переработкой давальческого сырья осуществляет производство продукции из собственного сырья и ее реализацию, он обязательно должен организовать раздельный учет. Это требование вытекает из принципиально различного отражения в бухгалтерском учете операций по производству продукции из собственного и из давальческого сырья.

Организация-переработчик не приобретает права собственности на сырье, передаваемое ей давальцем, поэтому ошибочным является принятие к учету полученного сырья на счете 10 «Материалы».

Планом счетов бухгалтерского учета для учета сырья и материалов, переданных в переработку на давальческой основе, предусмотрен забалансовый счет 003 «Материалы, принятые в переработку». Для учета материалов на складе и материалов, переданных в производство, открываются субсчета:

003-1 «Материалы на складе»

003-2 «Материалы в производстве».

Учет ведется в количественном и стоимостном выражении по ценам, предусмотренным в договоре на передачу сырья. Кроме того, должен быть организован аналитический учет по заказчикам, видам сырья и материалов, по месту их нахождения.

Основанием для принятия к учету давальческого сырья является накладная, полученная от заказчика по форме №М-15, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30 октября 1997 года №71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

В настоящее время не утверждена унифицированная форма по поступлению давальческого сырья, поэтому в накладной, в графе «основание» обязательно делается запись «на давальческих условиях по договору № ___».

При поступлении давальческого сырья оформляется приходный ордер по форме №М-4, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30 октября 1997 года №71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». Напомним, на документах обязательно должно быть указано, что сырье поступило в организацию на давальческих условиях.

После окончания выполнения работ готовая продукция передается заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Кроме того, переработчик должен предоставить отчет об использовании сырья. Излишек сырья возвращается заказчику, если договором не предусмотрена частичная оплата работ сырьем.

Следует отметить, что как сырье, полученное для переработки, так и готовая продукция учитываются на счете 003 «Материалы, принятые в переработку» до момента передачи заказчику готовой продукции.

Затраты переработчика, которые он несет в процессе переработки, учитываются на счетах учета затрат на производство. Сюда относятся стоимость собственных материалов переработчика, заработная плата, ЕСН, амортизация основных средств, общехозяйственные и общепроизводственные расходы.

В том случае, если организация передает сырье или материалы в переработку на сторону и затем реализует готовую продукцию, ее деятельность считается производственной.

Организация, передающая сырье в переработку, сохраняет право собственности на него, поэтому такое сырье подлежит учету на счете 10 «Материалы», субсчет 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону».

При передаче сырья переработчику оформляется накладная. Так как эта операция не является реализацией, она не является объектом налогообложения НДС. Поэтому при передаче сырья счет-фактура не оформляется.

В этом случае заказчик передает переработчику материалы с целью их доработки, доведения до состояния, в котором они могут быть использованы при производстве продукции. Переработчик не производит продукцию, он возвращает давальцу доработанные материалы, а непосредственно давалец использует эти материалы для выпуска своей продукции.

В этом случае материалы после доработки принимаются к учету на счет 10 «Материалы», а стоимость работ, выполненных переработчиком, относится на увеличение их стоимости.

В этом случае давалец передает переработчику сырье и получает от него готовую продукцию, которую в дальнейшем реализует. Стоимость сырья списывается на счета учета затрат на производство в момент получения готовой продукции от переработчика.

Как ранее упоминалось, затраты по изготовлению из давальческого сырья собираются переработчиком отдельно от расходов, связанных с переработкой собственного сырья. В этом случае, для учета таких затрат переработчик использует два субсчета к счету 20:

20-1 «Переработка собственного сырья»

20-2 «Переработка давальческого сырья».

Стоимость работ по переработке также относится на счета учета затрат на производство и участвует в формировании себестоимости продукции.

ООО «А» приобрело глину на сумму 472 000 рублей (в том числе НДС 72 000 рублей) и передало ее ЗАО «Б» для изготовления строительной плитки. Изготовленная плитка передана ООО «А». Стоимость работ ЗАО «Б» составляет 236 000 рублей (в том числе НДС 36 000 рублей).

Принята к учету готовая продукция (400 000 + 200 000)

Как видим, в данном примере себестоимость готовой продукции складывается из стоимости сырья и стоимости работ по переработке сырья. Для упрощения расчетов в данном примере было сделано допущение, что у организации не было других расходов, связанных с производством этой продукции. На практике в себестоимость могут быть включены транспортные, командировочные расходы, оплата посреднических услуг, доля общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на выпущенную продукцию.

Данный вариант предполагает, что на переработку передается не сырье и материалы, а МПЗ, представляющие собой самостоятельный вид готовой продукции, которая учитывается у организации-заказчика на счете 43 «Готовая продукция». В процессе переработки получают продукцию иного рода, которая возвращается заказчику.

Учет расчетов по договору давальческой переработки.

Отражение расчетов по договору в бухгалтерском учете организации, занимающейся переработкой, зависит от того, какая форма расчетов между переработчиком и давальцем предусмотрена договором: денежными средствами, сырьем или готовой продукцией.

Этот вариант самый простой, так как представляет собой классическую схему договора подряда — переработчик выполняет работы, а заказчик оплачивает эти работы денежными средствами.

Организация «А» передала организации «Б» сырье на переработку. Стоимость переработки составила 118 000 рублей (в том числе НДС 18 000 рублей). Себестоимость работ переработчика составила 85 000 рублей.

Данные хозяйственные операции оформляются следующими бухгалтерскими записями:

Получена оплата от заказчика

Ранее указывалось, что если оплата за выполненные работы производится сырьем или готовой продукцией (полностью или частично), договор приобретает смешанный характер: в части, регулирующей выполнение работ, это договор подряда, а в части, регулирующей порядок оплаты — договор купли-продажи.

Основания для такой трактовки следующие. Если применить правила определения величины оплаты по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, то следует руководствоваться пунктом 6.3. ПБУ 9/99 и пунктом 6.3 ПБУ 10/99.

Согласно пункту 6.3. ПБУ 10/99 сумма оплаты определяется как стоимость товаров, переданных организацией, а при невозможности ее определения — как стоимость полученных товаров. Однако, исходя из сути договора, переработчик не передает никаких товаров в обмен на полученные ценности. Формально он передает продукцию (результат переработки сырья), которая ему не принадлежит, а предметом договора является выполнение работ. Стоимость работ, выполненных переработчиком, четко определена в договоре.

Аналогично, для заказчика, пункт 6.3. ПБУ 9/99 определяет, что величина поступления по договору, предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, определяется как стоимость полученных товаров, а при невозможности ее определения — как стоимость переданных товаров. Тем не менее, в обмен на сырье или готовую продукцию, которые заказчик отдает в счет оплаты по договору, он не получает товаров. Ему передается продукция, собственником которой он является. Заказчик оплачивает выполненные работы, стоимость которых определена договором.

Поэтому, по мнению авторов настоящей книги, в том случае если в оплату за выполненные работы передается сырье или продукция, эта передача рассматривается как договор купли-продажи.

В том случае если, в договоре на переработку указано, что оплата производится сырьем или готовой продукцией, такой договор может классифицироваться как предполагающий оплату не денежными средствами.

В этом случае, при определении стоимости работ и передаваемых в счет оплаты сырья или продукции, следует применять правила, установленные для подобных договоров. То есть, стоимость работ будет определяться исходя из стоимости сырья или продукции, причем это делается особым способом.

Например, переработчик будет определять стоимость своих работ исходя из цены, по которой он обычно приобретает аналогичное сырье или продукцию, (она может отличаться от цены, по которой данное сырье или продукция может быть приобретено в данном конкретном случае). Кроме того, в этом случае у налоговых органов возникает право проверки соответствия цен условиям, установленным статьей 40 НК РФ.

Для того чтобы избежать подобных осложнений, мы рекомендуем следующий алгоритм.

Заключается договор на переработку давальческого сырья, в котором определяется стоимость работ и не оговаривается факт оплаты сырьем или готовой продукцией.

Если расчет производится сырьем или готовой продукцией (полностью или частично), заключается договор купли-продажи на сумму равную стоимости передаваемого сырья или продукции. В этом случае сырье или продукция не передаются в счет оплаты по договору переработки, а реализуются по отдельному договору и их стоимость определяется продавцом. Сырье или продукция принимаются на учет у покупателя (переработчика по первому договору) по цене, указанной в договоре, и не зависит от стоимости работ. В свою очередь стоимость работ по первому договору никак не соотносится ни с ценой сырья или материалов, по которой они приобретаются в данном случае, ни с той ценой, по которой они обычно приобретаются.

Следующий этап — зачет взаимных задолженностей.

Имеются два различных договора:

– договор переработки (подряда), по которому образуется задолженность заказчика перед переработчиком;

– договор купли-продажи, по которому заказчик выступает в роли продавца, а переработчик — в роли покупателя.

Суммы задолженностей могут совпадать, если стоимость проданного по договору купли-продажи сырья или продукции равна стоимости работ по переработке, в этом случае после проведения зачета задолженностей обязанности сторон по оплате считаются исполненными.

Если стоимость сырья или продукции, приобретенных по договору купли-продажи, меньше стоимости работ по договору подряда, то после проведения зачета обязанность покупателя по оплате сырья или продукции исполнена, а заказчик должен оплатить денежными средствами остаток задолженности по договору переработки. Таким образом, сумма оплаты по договору переработки складывается из суммы поступивших денежных средств и суммы зачета.

В отношении НДС отметим следующее. С 1 января 2006 года в целях исчисления НДС проведение зачета не считается оплатой товаров (работ, услуг).

Ниже мы рассмотрим различные варианты расчета сырьем и готовой продукцией с точки зрения договора купли-продажи.

Если отгрузка сырья, предназначенного для оплаты работ, производится одновременно с передачей сырья в переработку, то заказчик учитывает его стоимость на счете 45 «Товары отгруженные», так как право собственности на него перейдет к подрядчику после окончания работ по переработке.

По окончании выполнения работ реализация сырья или материалов в счет оплаты отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как реализация прочих активов.

У переработчика сырье или материалы, полученное в счет оплаты работ, до момента перехода права собственности на него должно быть учтено на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

В договоре, заключенном между давальцем и переработчиком должно быть определено, сколько сырья переходит в собственность организации, а, сколько на переработку.

Один и тот же вид сырья будет учтен на счетах 003 «Материалы, принятые в переработку» и 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в различной денежной оценке. Сырье, принятое в переработку, учитывается в денежной оценке, в которой оно учтено на счете 10 «Материалы» у заказчика (по себестоимости). Аналогичное сырье, полученное в счет оплаты работ, передается заказчиком по цене реализации (с учетом наценки и НДС). Поэтому учет всего полученного сырья на счете 003 «Материалы, принятые в переработку» может быть правомерным лишь в том случае, когда сырье было передано в переработку, а его излишки после выполнения работ остаются у переработчика в счет оплаты.

В том случае, если сырье в счет оплаты, отгружается переработчику после окончания выполнения работ, то заказчик может непосредственно списывать его себестоимость на счет 90-2 «Себестоимость продаж» без использования счета 45 «Товары отгруженные», а переработчик полученное сырье принимает к учету на счет 10 «Материалы» без использования счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

Так как передача сырья в счет оплаты рассматривается как купля-продажа, операции, связанные с этой сделкой, продавец (заказчик) отражает с использованием счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», и затем закрывает задолженности проводкой:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Если эта операция в бухгалтерском учете отражается записью:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»

то есть, при передаче материала (без использования счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»), тогда она не будет отражать сущности этой сделки.

Покупатель (переработчик) принимает на учет поступившее сырье через счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

и закрывает задолженности записью:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Аналогично, использование сокращенной схемы записей, когда счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» не используется, а принятие к учету сырья, полученного в счет оплаты, оформляется записью:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

не отражает сущности операции.

ООО «А» и ЗАО «Б» заключили договор, согласно которому ООО «А» передает ЗАО «Б» 1 тонну глины для изготовления плитки. Стоимость глины (учетная цена) составляет 3 000 за 1 тонну. Стоимость работ по изготовлению плитки, определенная договором, составляет 94 400 рублей (в том числе НДС 14 400 рублей). Сумма затрат переработчика по выполнению заказа составила 65 000 рублей.

В счет оплаты работ ООО «А» передает ЗАО «Б» 0,4 тонны такой же глины. Цена реализации 1 тонны глины составляет 3 658 рублей, в том числе НДС.

Отгрузка глины в счет оплаты происходит после передачи готовой продукции заказчику.

Как видно из приведенного примера, когда расчет между сторонами производится частично сырьем, а частично — денежными средствами, то в этом случае правила купли-продажи применяются в части передаваемого сырья.

В данном случае договор также носит смешанный характер, с элементами договора подряда в части выполнения работ и купли-продажи — в части оплаты.

Учет операций в данном случае производится так же, как и при расчетах, сырьем, с некоторыми отличиями. В данном случае расчет производится готовой продукцией, которая учитывается заказчиком на счете 43 «Готовая продукция», а реализация ее отражается на счете 90 «Продажи».

В зависимости от характера дальнейшего использования полученной готовой продукции переработчик может принять ее к учету следующим образом:

на счет 10 «Материалы» — если продукция будет использована в производстве в качестве материалов;

на счет 41 «Товары» — если предполагается ее дальнейшая продажа.

Более подробно с вопросами, касающимися лицензирования строительной деятельности, форм учета и отчетности в строительстве Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKR-ИНТЕРКОМ-АУДИТ» «Строительство ».

Договор подряда (переработка давальческого сырья) - ОБРАЗЕЦ - ЮК - Ваше дело Правое: полный комплекс юридических услуг

1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ПРИОБРЕТЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ

4.1. Для выполнения работ по Договору Заказчик вправе предоставить Исполнителю давальческое сырье (полностью или частично).

4.2. Давальческое сырье, переданное Заказчиком, предоставляется Исполнителю без перехода права собственности на него.

4.3. В случае передачи давальческого сырья Заказчик оформляет документ собственной формы или накладную на отпуск материалов по форме № М – 15 (утвержденную Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а) по своему выбору.

4.4. В случае отсутствия (непредоставления Заказчиком) давальческого сырья, необходимого для выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель самостоятельно закупает полностью или частично недостающие виды Материалов согласно Приложению № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ» и утвержденной Заказчиком Спецификации.

4.5. За 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ согласно соответствующему Заказу Исполнитель направляет Заказчику на утверждение «Спецификацию закупаемых Материалов» (далее – Спецификация. образец Спецификации - Приложение № 10 к Договору). содержащую все необходимые сведения о наименовании, количестве, ассортименте, стандартах качества, цене закупаемых им Материалов.

4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Спецификации Заказчик утверждает (или отклоняет) и направляет утвержденную им Спецификацию в адрес Исполнителя.

4.7. Заказчик вправе не утвердить (отклонить) Спецификацию (полностью или частично), переданную Исполнителем. В этом случае недостающие виды Материалов (давальческое сырье) предоставляются Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Исполнителю уведомления Заказчика об отклонении соответствующей Спецификации.

4.8. Уведомление об утверждении либо отклонении Спецификации осуществляется Заказчиком посредством проставления отметки «Утверждено» или «Отклонено» в соответствующей Спецификации.

4.9. В случае отсутствия уведомления об утверждении либо отклонении Спецификации в срок, указанный в п. 4.6 Договора, Спецификация считается утвержденной Заказчиком. В этом случае Исполнитель вправе приступить к выполнению работ.

4.10. Стороны договорились, что пресс-формы предоставляются Заказчиком за его счет. Предоставленные Заказчиком пресс-формы (чертежи пресс-форм) являются собственностью Заказчика. Исполнитель гарантирует правомерное использование пресс-форм только в рамках реализации настоящего Договора. При расторжении Договора Исполнитель обязан возвратить пресс-формы Заказчику.

1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

5.1. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные Договором, а Заказчик принимает результаты работ в соответствии с переданным им Заказом в количестве, ассортименте, сроки, согласованные сторонами в соответствующем Заказе и Договоре.

5.2. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Исполнителя от выполнения Заказа является обоснованным только в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы или случаях, предусмотренных Договором.

5.3. Сдача и приёмка результата работы согласно соответствующему Заказу осуществляется в порядке, определенном Договором.

5.4. Заказчик за 30 (тридцать) календарных дней до даты сдачи и приемки результата работы, указанной в соответствующем Заказе, направляет Исполнителю соответствующий Заказ.

5.5. Заказ направляется Заказчиком в письменном виде посредством факсимильной (электронной) связи на адрес электронной почты, указанный в карточках Заказчика и Исполнителя.

5.6. В течение 3 (трех) календарных дней после отправки Заказа Исполнитель обязан в удостоверение его получения и в подтверждение исполнения всех его параметров (количество, ассортимент, качество, сроки исполнения Заказа, дата сдачи-приемки работ) подписать Заказ и отправить его по факсу или электронной почте Заказчику.

5.7. Реквизиты для отправки и приема Заказа, удостоверение его получения и подтверждение его исполнения, в том числе адреса, номера факсов и телефонов, адреса электронной почты, ответственные лица, уполномоченные Заказчиком на оформление и направление Заказа, ответственные лица, уполномоченные Исполнителем на удостоверение получения и подтверждения исполнения Заказа, решения текущих вопросов и вопросов взаимодействия указаны в Карточке Заказчика (Приложение № 8 к Договору) и Карточке Исполнителя (Приложение № 9 к Договору) соответственно.

5.8. В случае если Исполнитель не имеет возможности выполнить Заказ, он должен сообщить об этом в письменной форме (факс, электронная почта) Заказчику в течение 48 (сорока восьми) часов с момента отправки Заказа Заказчиком. При отсутствии подписанного Исполнителем Заказа в порядке, определенном ст.ст. 5.5, 5.6 и 5.7 Договора, а также уведомления Исполнителя о невозможности выполнения Заказа, параметры Заказа считаются подтвержденными Исполнителем.

5.9. Сроки выполнения работы (начальный и конечный) согласуются сторонами в соответствующем Заказе. Срок выполнения работ согласно соответствующему Заказу не может превышать 7 (семь) календарных дней.

5.10. В случае если срок выполнения работ, указанный Заказчиком в Заказе, превышает срок, предусмотренный п. 5. 9 Договора, Исполнитель руководствуется определенным в Заказе сроком.

5.11. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении работ и готовности Продукции к приемке (далее –выполнении работ ) посредством направления Заказчику письменного уведомления о выполнении работ по факсу или электронной почте.

5.12. Заказчик, получив уведомление Исполнителя о выполнении работ согласно соответствующему Заказу, обязан в течение 3 (трех) календарных дней посредством факса или электронной почты письменно подтвердить факт получения уведомления Исполнителя.

5.13. Минимальный Заказ составляет 200000 (двести тысяч) единиц Продукции (бутылок) всех видов в месяц. Количество минимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором.

5.14. Максимальный Заказ составляет 1000000 (один миллион) единиц Продукции (бутылок) всех видов в месяц. Количество максимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором.

5.15. Количество минимального (максимального заказа) может быть изменено соглашением сторон.

5.16. Стороны договорились, что в целях повышения оперативности допускается обмен документами о согласовании Заказа и утверждении Спецификации по факсу либо электронной почте. При таком способе обмена документами они признаются действительными и имеющими юридическую силу.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику условия для своевременной и правильной приемки выполненных работ путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, этикетирования, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на Продукцию.

6.2. Сдача и приёмка выполненных работ и готовой Продукции согласно соответствующему Заказу (далее – «Прием выполненных работ» ) осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подтверждения Заказчиком получения уведомления Исполнителя о выполнении работ.

6.3. Отгрузка Продукции (погрузка на автотранспортное средство) Заказчику осуществляется силами и средствами Исполнителя и за его счет.

6.4. Приём выполненных работ осуществляется на условиях ее самовывоза со склада Исполнителя в сроки, установленные в п. 6.2 Договора. Место нахождения склада Исполнителя указано в Приложении № 9 (Карточка Исполнителя).

6.5. Вывоз готовой Продукции производится силами Заказчика и за его счет.

6.6. В случае невозможности Заказчиком осуществить Прием выполненных работ в срок, предусмотренный п. 6.2 Договора, Исполнитель имеет право выставить Заказчику счет за хранение Продукции, исходя стоимости в размере 3,34 (трех) рублей 34 копеек, включая НДС, за 1 (одну) паллету Продукции за 1 (одни) сутки хранения.

6.7. В случае предоставления давальческого сырья Заказчиком Исполнитель обязан передать накладную на передачу готовой продукции по форме № МХ – 18 (утверждена Постановлением Росстата России от 09.08.1999 г. № 66) и иную товаросопроводительную документацию, предусмотренную законодательством РФ и Договором.

6.8. Прием выполненных работ по количеству и ассортименту, а также Продукции, приемка которой осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству (в части видимых недостатков), производится Заказчиком в момент Приема выполненных работ.

6.9. Прием выполненных работ по количеству производится путем приемки по количеству, указанному Исполнителем в товаросопроводительных документах, без пересчета и перевеса.

6.10. Заказчик вправе осуществить Прием выполненных работ без проведения специальной проверки ее качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке и у нее отсутствуют видимые недостатки.

6.11. По завершении Приема выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику двусторонний Акт о приемке результатов работы (далее – Акт приема) .

6.12. Если при Приеме выполненных работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ требованиям Договора и (или) Заказу, Заказчик вправе отказаться от Приема выполненных работ, сделав соответствующую отметку в Акте приема и/или транспортной, и/или товарной накладной.

6.13. Момент Приема выполненных работ подтверждается соответствующей отметкой Заказчика в Акте приема с указанием даты и времени Приема выполненных работ.

6.14. С момента подписания Акта приема к Заказчику переходит право собственности на Продукцию, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

6.15. С момента подписания Акта приема работа считается принятой Заказчиком по количеству, ассортименту, при этом Продукция, приемка которой осуществляется по тарным местам, считается принятой по количеству мест и качеству в части видимых недостатков.

6.16. В случае, когда Продукция передается Заказчику без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Заказчик вправе отказаться от Приема выполненных работ, сделав соответствующую отметку в Акте приема и/или транспортной, и/или в товарной накладной.

6.17. Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю, связанные с недостатками выполненных работ и Продукции, находящейся внутри тарного места (внутри упаковки или внутри размещенных на поддоне и обклеенных стрейч-пленкой), по количеству и/или ассортименту, и/или качеству (видимые недостатки), если недостатки обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.

6.18. Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю, связанные с недостатками выполненной работы по качеству (скрытые недостатки), если недостатки обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.

6.19. Если Заказчиком обнаружены недостатки выполненных работ, Заказчик обязан известить Исполнителя о данном факте и в присутствии его представителя составить акт, в котором должен быть указан характер выявленных недостатков. В случае неявки представителя Исполнителя в течение 5 (пяти) дней от даты направления Исполнителю извещения, указанный акт составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Исполнителю, в частности, посредством электронной (факсимильной) связи. По требованию Исполнителя Заказчик обязан предоставить последнему акт в оригинале. В случае если Исполнитель в течение 7 (семи) дней от даты получения акта не заявит возражений, акт считается принятым Исполнителем. Составленный акт имеет полную юридическую силу и доказательственное значение в суде.

6.20. Исполнитель обязан правильно оформлять товаросопроводительные документы на каждую партию Продукции. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий не допускается. Количество Продукции, указанное в товаросопроводительных документах на каждую партию Продукции, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе.

6.21. Исполнитель обязан передать Заказчику в момент Приема выполненных работ все документы, необходимые для дальнейшей реализации Продукции, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.22. Исполнитель обязан дополнительно указывать в товаросопроводительных документах номер и дату Договора, номер и дату Заказа (сумма НДС обязательно выделяется отдельной строкой).

6.23. Отсутствие товаросопроводительных документов, Заказа и иных документов, указанных в Договоре, является основанием для отказа в Приеме выполненных работ.

6.24. Если при Приеме выполненных работ Заказчиком будет обнаружено несоответствие товаросопроводительных документов принимаемой Заказчиком Продукции, Заказчик вправе осуществить Прием выполненных работ. В этом случае Исполнитель обязан заменить товаросопроводительные документы в течение 2 (двух) календарных дней со дня Приема выполненных работ с несоответствующими документами.

6.25. В случае возникновения между Заказчиком и Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатков работ и Продукции заинтересованная сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе несет сторона, инициирующая экспертизу с последующим полным их возмещением за счёт стороны, виновной в указанных недостатках.

6.26. Представитель Заказчика при каждом Приеме выполненных работ и возвратах Продукции от Заказчика обязан иметь удостоверение личности и надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Приеме выполненных работ по количеству, цене и качеству Продукции и в подписании соответствующих документов от имени Заказчика. Сдача выполненных работ и передача Продукции третьим лицам не допускается.

6.27. Стороны определили, что представитель Исполнителя (работник Исполнителя), участвующий в Приеме выполненных работ и возврате Продукции, в любом случае имеет вышеуказанные полномочия от имени Исполнителя.

6.28. Прием выполненных работ осуществляется при условии обязательного размещения Исполнителем готовой Продукции на паллетах (поддонах), соответствующих европейским стандартам: длина - 120 см, ширина – 80 см, высота – 14,5 см с целыми составными частями (европаллеты). Европаллеты должны быть в исправном состоянии, не иметь дефектов, препятствующих использованию их по назначению. Высота Продукции, установленной на поддон, не может превышать 180 см от уровня пола, включая высоту поддона.

6.29. Для обеспечения безопасности и сохранности Продукции Исполнитель обязан упаковать Продукцию, размещенную на поддоне, со всех сторон стрейч-пленкой с нахлестом на поддон. Данная упаковка должна обеспечить не менее 3 (трех) последующих разгрузок (погрузок) и доставок Продукции третьим лицам без ущерба ее качеству.

6.30. В случае передачи Продукции на европаллетах, не отвечающих требованиям настоящего Договора, а также при недостоверности письменной информации на упаковках и этикетках Заказчик вправе отказаться от получения Продукции без штрафных санкций со стороны Исполнителя, либо Продукция может быть принята, но при возникновении у Заказчика дополнительных затрат по хранению и обработке данной партии Продукции, они должны быть возмещены Исполнителем.